国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告泉州曼陀羅石材有限公司（以下簡稱原告）與被告北京天圓祥泰置業(yè)有限公司（以下簡稱被告）、第三人蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱第三人）建設工程施工合同糾紛一案，本院立案后，依法進行審理

暫無數(shù)據(jù)

原告向本院提出訴訟請求：判令被告支付原告拖欠合同款共計5343455.07元、利息459335.93元并支付利息（以5343455.07元為基數(shù)，自2020年9月1日起至實際支付之日止，按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）。事實和理由：2017年7月20日，原告中標被告（業(yè)主方）發(fā)包的奧體南區(qū)2號地項目一標段Ａ座二十八層石材供應及安裝工程，中標價為10648081.07元，工程地點為北京市朝陽區(qū)奧林匹克文化商務區(qū)2＃地，即天圓祥泰大廈Ａ座。原告按照被告的要求，于2017年8月13日與該項目的總包單位第三人簽訂了《奧體南區(qū)2號地項目一標段Ａ座28層精裝修工程石材供應及安裝合同》，合同價格為10648081.07元，工期至2017年10月10日，付款期限為合同訂立后付20%，批次石材驗收合格付50%，安裝驗收后付至90%，整體驗收合格后付至97%，3%余款作為質(zhì)量保證金在驗收合格滿二年后付清。實際履行過程中，經(jīng)被告確認共發(fā)生增項1075374元。合同簽訂后，原告按照約定履行了合同義務，因被告幾度調(diào)整方案和更換管理人員，導致工期一再順延。至2018年9月，原告按照被告要求基本完工，僅剩驗收，被告又提出方案調(diào)整并要求停工，拒不往下進行。原告實際完成合同總金額為11723455.07元，被告已付款項為6380000元，剩余5343455.07元未支付。原告多次催促被告支付合同款，被告均以各種理由搪塞。被告拒不履行付款義務的行為嚴重侵害了原告的合法權益，故原告訴至法院，望判如所請。 被告辯稱：第一，原告與被告并未簽署相關施工協(xié)議，原告系作為分包方與總包方簽署的分包協(xié)議，我方已與總包方結算完畢，總包方與原告已解除協(xié)議，原告無權向我方主張工程款。第二，該項目工程并未完工，原告不能僅依據(jù)分包協(xié)議主張合同總價款。第三，原告的石材供應存在一定的數(shù)量及質(zhì)量問題，是導致工程延期甚至停工的原因之一。從已完成符合要求的工程量來看，我方已超額支付了原告工程款。 第三人述稱：原告為被告指定的合作供應商，前期被告組織招標，經(jīng)評標后確定原告中標，最終被告指令原告與我方簽訂合同，過程中被告將款項付給我方，我方再行支付原告。另，我方與原告已結算完成且款項已超付。 經(jīng)審理查明：2017年6月5日，被告作為發(fā)包人與第三人作為承包人簽署《奧體南區(qū)2號地項目Ａ座一標段Ａ座28層精裝修工程施工合同》，工程內(nèi)容包含室內(nèi)裝飾、強電工程、給排水工程。2017年8月13日，第三人與原告簽署《奧體南區(qū)2號地項目Ａ座一標段Ａ座28層精裝修工程石材供貨及安裝合同》，由原告為涉案工程提供石材及安裝。2020年7月，原告與第三人簽署《解除協(xié)議》

駁回原告泉州曼陀羅石材有限公司的起訴。 保全費5000元，由原告泉州曼陀羅石材有限公司負擔（已交納）。 如不服本裁定，可以在裁定書送達之日起十日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于北京市第三中級人民法院

審判員韓龍 二〇二一年七月二十日 書記員張小鷗

2021-10-09