国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告韓國(guó)輝與被告河南旺林建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)旺林公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2021年4月9日立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告韓國(guó)輝、被告旺林公司的委托訴訟代理人趙青到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

原告韓國(guó)輝向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.判令被告退還原告支付的《中國(guó)·新鄭國(guó)際航空物流港項(xiàng)目聯(lián)營(yíng)協(xié)議》履約保證金21.3萬(wàn)元并支付利息（自2020年6月22日起至實(shí)際清償之日止，按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率四倍計(jì)算）；2.判令被告支付原告機(jī)械設(shè)備空置費(fèi)、人工費(fèi)等經(jīng)濟(jì)損失16萬(wàn)元；3.本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2020年5月21日，原、被告簽訂《中國(guó)·新鄭國(guó)際航空物流港項(xiàng)目聯(lián)營(yíng)協(xié)議》一份，約定被告將新鄭國(guó)際物流港的平整修復(fù)工程承包給原告，原告應(yīng)于合同簽訂之日起一周內(nèi)向被告繳納25萬(wàn)元履約保證金。另原、被告口頭約定合同簽訂一個(gè)月后原告方可進(jìn)場(chǎng)施工，履約保證金于原告進(jìn)場(chǎng)后予以退還。原告按合同約定于2020年5月24日、2020年5月29日分別向被告繳納履約保證金15萬(wàn)元、10萬(wàn)元后，開(kāi)始著手準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)所需機(jī)械設(shè)備的檢查維修和人工安排事宜。2020年6月22日約定的進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間到了之后，被告以工程尚未開(kāi)工為由多次延遲原告的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，一直讓原告的機(jī)械設(shè)備、人員處于等待施工的空置狀態(tài)，給原告造成了巨大的機(jī)械設(shè)備空置損失和人工費(fèi)損失。原告為避免損失繼續(xù)擴(kuò)大再次催促被告時(shí)，被告于2020年12月方稱(chēng)平整修復(fù)工程無(wú)法由原告施工，并且承諾愿意將25萬(wàn)元履約保證金退還給原告并支付履約保證金超期占用期間的利息。隨后被告于2020年12月退還3.7萬(wàn)元，剩余21.3萬(wàn)元履約保證金及利息經(jīng)原告多次追要無(wú)果。被告的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，原告為維護(hù)自身合法權(quán)益，遂訴至法院，請(qǐng)求判令如訴。 被告旺林公司辯稱(chēng)，原、被告簽訂的協(xié)議約定原告繳納30萬(wàn)元履約保證金，但原告僅繳納了25萬(wàn)元，故原告違約在先，被告愿意將剩余21.3萬(wàn)元保證金退還原告，但不應(yīng)承擔(dān)利息；原、被告未約定具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，合同未實(shí)際履行系因政策影響，非人為因素，被告不應(yīng)對(duì)原告損失承擔(dān)責(zé)任，且案涉工地目前仍是空置狀態(tài)，未見(jiàn)過(guò)原告準(zhǔn)備的機(jī)械等設(shè)備，被告也告訴過(guò)原告不要提前準(zhǔn)備機(jī)械設(shè)備，即便原告準(zhǔn)備了機(jī)械設(shè)備，該損失也不是必要的和直接的損失，原告損失是被告不能預(yù)見(jiàn)的，與被告無(wú)關(guān)，不應(yīng)由被告承擔(dān)。 本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2020年5月21日,原告（乙方：承包方）與被告（甲方：發(fā)包方）簽訂《中國(guó)·新鄭國(guó)際工程建設(shè)指揮部航空物流港項(xiàng)目聯(lián)營(yíng)協(xié)議》，協(xié)議約定“甲方將公司與總包方（業(yè)主）中國(guó)新鄭國(guó)際物流港工程建設(shè)指揮部就物流港平整修復(fù)簽訂（建設(shè)工程合同），授權(quán)乙方作為項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，代表承包方同業(yè)主全面履行施工條款”。關(guān)于保證金，協(xié)議約定“合同履約保證金共計(jì)30萬(wàn)元，簽訂合同交付給甲方25萬(wàn)元，剩余部分于2020年5月29日前補(bǔ)齊”。 2020年5月24日，原告向被告支付15萬(wàn)元。2020年5月29日，原告向被告支付10萬(wàn)元。 原、被告均認(rèn)可原告未進(jìn)場(chǎng)施工，剩余21.3萬(wàn)元保證金未退還

一、被告河南旺林建筑工程有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)退還原告韓國(guó)輝履約保證金21.3萬(wàn)元，并支付利息（以21.3萬(wàn)元為基數(shù)，按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率，自2021年4月9日起計(jì)算至債務(wù)實(shí)際清償之日止）； 二、駁回原告韓國(guó)輝的其他訴訟請(qǐng)求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)6895元，減半收取計(jì)3447元，由原告韓國(guó)輝負(fù)擔(dān)1479元，由被告河南旺林建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)1968元。 如不服本判決，可以在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河南省鄭州市中級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)于收到交納上訴費(fèi)通知之日起七日內(nèi)，向河南省鄭州市中級(jí)人民法院交納上訴費(fèi)，并將交費(fèi)憑證交本院查驗(yàn)，逾期視為放棄上訴

審判員吳瓊瓊 二〇二一年五月二十四日 書(shū)記員崔惠媛

2021-07-28