国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告上海永乾機(jī)電有限公司（以下簡稱永乾公司）與被告山東泰開機(jī)器人有限公司（以下簡稱泰開機(jī)器人公司）、第三人山東泰開電力電子有限公司（以下簡稱泰開電力電子公司）買賣合同糾紛一案，本院于2021年1月20日立案后，依法適用簡易程序公開開庭進(jìn)行了審理。上海永乾機(jī)電有限公司的委托訴訟代理人邵憲海，山東泰開機(jī)器人有限公司的委托訴訟代理人戚憲存，山東泰開電力電子有限公司委托訴訟代理人時(shí)立凱、范國強(qiáng)到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

上海永乾機(jī)電有限公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、被告向原告支付合同款人民幣1120000元，并支付違約金，年違約金數(shù)額以拖欠合同款900000元（30%）為基數(shù)，自2018年3月13日起算，按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率的四倍計(jì)算，至2019年4月20日止，為152649元；以1120000元（40%）為基數(shù)，按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率的四倍計(jì)算，自2019年4月21日起算，至實(shí)際歸還之日止（暫按15.4%計(jì)算，暫計(jì)到2020年11月20日，為273093元）。以上拖欠合同款和違約金總額為1545742元。2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：2017年8月12日，原告與被告簽訂《工礦產(chǎn)品購銷合同（供應(yīng)商）》，原告為出賣人，被告為買受人。合同簽訂后，被告向原告定制一條ＳＶＧ功率模塊生產(chǎn)線，實(shí)際使用人為山東泰開電力電子有限公司，合同款總金額為3000000元。被告分四期支付合同款，簽訂合同一周內(nèi)支付合同款總金額30%，貨到現(xiàn)場后支付第二筆，數(shù)額為合同款總金額的30%，驗(yàn)收合格（設(shè)備安裝調(diào)試完成后試運(yùn)行三個(gè)月無障礙視為驗(yàn)收合格）后支付第三筆，數(shù)額也為合同款總金額30%。剩余合同款總金額的10%作為質(zhì)保金，驗(yàn)收合格后開始計(jì)算質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)1年內(nèi)使用沒有問題一周內(nèi)支付質(zhì)保金。 合同簽訂后，原告依約履行了合同義務(wù)，2019年1月，實(shí)際使用人山東泰開電力電子有限公司確認(rèn)驗(yàn)收合格。后被告退回價(jià)值80000的貨物。截至目前，被告共支付合同款1800000元，尚有1120000元未支付。原告多次催促被告支付合同款，被告拒絕支付。原告認(rèn)為，依法成立的合同，受法律保護(hù)，被告拖延支付合同款的行為，違反合同約定，應(yīng)當(dāng)依約支付不能夠承擔(dān)違約責(zé)任。請(qǐng)人民法院查明事實(shí)后，判如所請(qǐng)。 被告山東泰開機(jī)器人有限公司辯稱，一、上海永乾所供應(yīng)的整套生產(chǎn)線至今未通過驗(yàn)收，未達(dá)到驗(yàn)收款、質(zhì)保金款的付款條件。沒有完成合同約定的交付義務(wù)。經(jīng)我公司與第三人溝通，上海永乾所提供的整個(gè)生產(chǎn)線設(shè)備，一直存在問題沒有達(dá)到合同及技術(shù)協(xié)議要求，并且對(duì)存在的問題從2018年2月份通過電子郵箱與上海永乾溝通處理，至今仍未全部解決，現(xiàn)處于停運(yùn)狀態(tài)。二、上海永乾公司拖延交付整套生產(chǎn)線長達(dá)一年以上，嚴(yán)重違約。根據(jù)合同違約條款應(yīng)從貨款中扣除違約金130萬元，因此我公司不欠上海永乾公司合同款項(xiàng)，其主張的利息因此也是不存在的。根據(jù)雙方在2017年8月12日簽訂的《工礦產(chǎn)品購銷合同》，合同第四條約定了發(fā)貨周期為合同簽訂后90天，調(diào)試安裝周期30天。上海永乾公司應(yīng)在2017年12月10日前完成ＳＶＧ功率模塊生產(chǎn)線交付。但其一直拖延交貨時(shí)間近一年以上，屬于嚴(yán)重違約。按照雙方簽訂的《工礦產(chǎn)品購銷合同》第7條違約責(zé)任條款，如上海永乾公司未按合同完成交付視為違約，違約一天扣除貨款總額千分之一作為違約金，有權(quán)從貨款中直接扣除。那么從2017年12月10日暫計(jì)算到2019年3月31日，應(yīng)從貨款中扣除130萬元。因此不應(yīng)再支付上海永乾公司款項(xiàng)。對(duì)于主張的利息不予認(rèn)可，沒有交付的義務(wù)。 綜上，上海永乾公司逾期交付整套生產(chǎn)線違約在先，至今未通過驗(yàn)收，達(dá)不到使用要求，不滿足合同付款條件。并且不滿足雙方合同及技術(shù)協(xié)議要求，存在多項(xiàng)問題仍未得到全部解決，至今處于停運(yùn)狀態(tài)無法使用。同時(shí)，山東泰開機(jī)器人有限公司提出反訴稱訴訟請(qǐng)求：1、駁回反訴被告請(qǐng)求，訴訟費(fèi)用由其承擔(dān)。2、判令反訴被告支付違約金130萬元、承擔(dān)對(duì)不合格產(chǎn)品繼續(xù)改造或退貨、更換義務(wù)。3、判令反訴被告承擔(dān)反訴費(fèi)用。事實(shí)與理由：反訴原告與反訴被告在2017年8月12日簽訂工礦產(chǎn)品購銷合同一份，約定反訴原告向反訴被告購買ＳＶＧ功率模塊生產(chǎn)線一套，合同價(jià)格為300萬元。合同第四條約定了發(fā)貨周期為合同簽訂后90天，調(diào)試安裝周期為30天。合同第六條，本合同為交鑰匙工程。即反訴被告應(yīng)在2017年12月12日完成整個(gè)生產(chǎn)線交付。但反訴被告未按照合同約定的時(shí)間交付，拖延長達(dá)一年以上，并且交付、多次改造后，仍未達(dá)到合同及技術(shù)協(xié)議要求，存在多項(xiàng)問題仍未得到解決，至今仍未達(dá)到合同、技術(shù)協(xié)議要求，無法使用。根據(jù)合同第七條約定，反訴被告的行為構(gòu)成違約，每違約一天，扣除該貨款總額的千分之一作為違約金，并且有權(quán)從貨款中直接扣除違約金。 反訴被告提供的產(chǎn)品嚴(yán)重不合格且逾期，不符合合同質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)求法院在查明事實(shí)基礎(chǔ)上，依據(jù)法律支持反訴請(qǐng)求。 山東泰開電力電子有限公司陳述稱同意山東泰開機(jī)器人有限公司的意見。 根據(jù)本院審查確認(rèn)的證據(jù)以及當(dāng)事人的陳述，本院認(rèn)定事實(shí)如下：2017年8月12日，永乾公司與泰開機(jī)器人公司簽訂《工礦產(chǎn)品購銷合同》一份，約定泰開機(jī)器人公司向永乾公司定制一條ＳＶＧ功率模塊生產(chǎn)線，實(shí)際使用人為山東泰開電力電子有限公司，合同款總金額為3000000元。雙方約定的付款方式為簽訂合同一周內(nèi)支付合同款總金額30%，貨到現(xiàn)場后支付第二筆，數(shù)額為合同款總金額的30%，驗(yàn)收合格（設(shè)備安裝調(diào)試完成后試運(yùn)行三個(gè)月無障礙視為驗(yàn)收合格）后支付合同款總金額30%。剩余合同款總金額的10%作為質(zhì)保金，驗(yàn)收合格后開始計(jì)算質(zhì)保期，質(zhì)保期內(nèi)1年內(nèi)使用沒有問題一周內(nèi)支付質(zhì)保金。 合同簽訂后，永乾公司按照合同約定提供了生產(chǎn)線，后實(shí)際使用人山東泰開電力電子有限公司確認(rèn)驗(yàn)收合格。2019年3月28日泰開機(jī)器人與永乾公司簽訂《退貨合同》一份，約定退回后被告退回ＳＶＧ功率模塊生產(chǎn)線，價(jià)值80000的貨物。同時(shí)雙方約定本合同生效后，除本合同另有明確約定的以外，雙方不存在其他任何爭議，任何一方都不再因?yàn)樵贤穆男信c解除向?qū)Ψ揭笃渌r償或違約責(zé)任。泰開機(jī)器人公司共支付貨款1800000元

一、被告（反訴原告）山東泰開機(jī)器人有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告（反訴被告）上海永乾機(jī)電有限公司貨款1120000元并支付逾期付款利息（以112000元為基數(shù)，自2021年1月20日起至實(shí)際支付之日止，按同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率計(jì)算）； 二、駁回原告（反訴被告）上海永乾機(jī)電有限公司的其他訴訟請(qǐng)求； 三、駁回被告（反訴原告）山東泰開機(jī)器人有限公司的反訴請(qǐng)求。 如果當(dāng)事人未按判決書指定期限履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 本訴案件受理費(fèi)9356元，反訴案件受理費(fèi)8250元，共計(jì)17606元，由被告（反訴原告）山東泰開機(jī)器人有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于山東省中級(jí)人民法院。 本判決生效后（當(dāng)事人提起上訴的，以上訴法院生效判決為準(zhǔn)），負(fù)有履行義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按期履行生效法律文書確定的義務(wù)，并不得有轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀財(cái)產(chǎn)及高消費(fèi)等妨害或逃避執(zhí)行的行為。本條款即為執(zhí)行通知，本案執(zhí)行立案后，人民法院可依法對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)采取執(zhí)行措施，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人采取納入失信被執(zhí)行人名單、限制消費(fèi)、罰款、拘留等強(qiáng)制措施。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任

審判員陳國鵬 二〇二一年四月九日 書記員何曉旭

2021-06-23