中燁國(guó)際建工有限公司與重慶高科集團(tuán)有限公司等建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書
案號(hào):(2021)渝0112民初5號(hào)
判決日期:2021-05-27
法院:重慶市渝北區(qū)人民法院
當(dāng)事人信息
原告中燁國(guó)際建工有限公司與被告重慶高科集團(tuán)有限公司、重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院于2021年1月4日立案受理后,依法適用簡(jiǎn)易程序于2021年2月3日公開開庭審理。原告中燁國(guó)際建工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中燁建工公司”)的委托訴訟代理人謝小林、蔡容,被告重慶高科集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“高科集團(tuán)公司”)的委托訴訟代理人潘攀,被告重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“渝高科技集團(tuán)公司”)的委托訴訟代理人蘭笛到庭參加訴訟。后繼續(xù)適用簡(jiǎn)易程序,于2021年3月15日公開開庭審理。原告中燁建工公司的委托訴訟代理人謝小林、蔡容,被告高科集團(tuán)公司的委托訴訟代理人潘攀到庭參加了訴訟。被告渝高科技集團(tuán)公司經(jīng)本院傳票傳喚,無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟,本院依法進(jìn)行缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無(wú)數(shù)據(jù)
案件基本信息
原告中燁建工公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:1.判決二被告支付原告工程款268588.81元,并以所欠工程款為基數(shù),從2017年4月29日起至付清時(shí)止,按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率4倍標(biāo)準(zhǔn)支付資金占用損失(暫計(jì)算至2020年11月6日,資金占用損失為147756.67元,合計(jì)416345.48元);2.判決二被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)。訴訟過程中,原告將按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率4倍標(biāo)準(zhǔn)支付資金占用損失的訴訟請(qǐng)求,調(diào)整為按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率1倍標(biāo)準(zhǔn)支付資金占用損失。事實(shí)和理由:二被告招標(biāo)的“XXXX公安分局‘XX’部門XX園區(qū)X號(hào)辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程”由原告中標(biāo)后,于2017年1月3日與二被告簽訂了《XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程施工合同》(以下簡(jiǎn)稱“《室內(nèi)裝修和消防改造工程合同》”)。合同對(duì)雙方的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了約定。在施工過程中,因二被告設(shè)計(jì)變更,導(dǎo)致工程量增加,原告與二被告還另行簽訂了《補(bǔ)充合同》。原告按照合同及補(bǔ)充合同約定全面履行了合同。2017年4月28日,該工程通過竣工驗(yàn)收。原告按照二被告的要求全額開具了發(fā)票?,F(xiàn)該工程的兩年的質(zhì)保期已過并退還了質(zhì)保金,但二被告至今尚欠工程款2688588.81元未支付。經(jīng)原告多次催收未果。原告認(rèn)為,原告與二被告簽訂的《室內(nèi)裝修和消防改造工程合同》及《補(bǔ)充合同》合法有效,雙方均應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面誠(chéng)實(shí)履行合同義務(wù)。原告按照合同約定完成了施工義務(wù)并經(jīng)驗(yàn)收合格,二被告應(yīng)當(dāng)按照合同約定按時(shí)足額支付工程款,但二被告未履行支付義務(wù),屬于違約行為,損害了原告的合法權(quán)益,遂起訴。
被告高科集團(tuán)公司辯稱,1.高科集團(tuán)公司已按約向原告支付工程款及質(zhì)保金,并未拖欠原告工程款。根據(jù)《室內(nèi)裝修和消防改造工程合同》及《補(bǔ)充合同》約定,高科集團(tuán)公司已按約累計(jì)6次向原告支付工程款5103187.38元,已達(dá)審計(jì)金額的95%,剩余5%的尾款應(yīng)當(dāng)在工程辦清財(cái)務(wù)決算后方可確認(rèn)支付。因此,高科集團(tuán)公司已依約足額履行施工合同項(xiàng)下的支付義務(wù),暫無(wú)拖欠原告工程款,剩余的尾款尚未到達(dá)支付條件。2.案涉工程已由高科集團(tuán)公司的上級(jí)單位重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司”)進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,但兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司至今仍未完成財(cái)務(wù)決算,根據(jù)施工合同約定,訴爭(zhēng)款項(xiàng)的支付條件依約尚未成就。兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司決算未完成,并非高科集團(tuán)公司的過錯(cuò),并非高科集團(tuán)公司故意拖延,且按照合同約定,財(cái)務(wù)決算后支付至決算金額的95%,現(xiàn)在財(cái)務(wù)決算正在進(jìn)行中,決算金額尚未出來(lái),原告以審計(jì)審定的金額為基數(shù)主張工程款不符合約定。3.高科集團(tuán)公司不存在任何逾期支付的行為,原告主張的資金占用損失無(wú)事實(shí)和法律依據(jù)。首先,根據(jù)施工合同第八條3.8.2條約定“工程辦清財(cái)務(wù)決算,支付至經(jīng)審計(jì)審定的財(cái)務(wù)決算金額的95%”,案涉工程的財(cái)務(wù)決算非因高科集團(tuán)公司原因尚未辦清,因此,該筆款項(xiàng)不存在逾期支付的情況。其次,根據(jù)施工合同第八條3.5.2條約定“進(jìn)度款達(dá)到其支付條件,乙方向甲方提交工程進(jìn)度款支付申請(qǐng),申請(qǐng)經(jīng)甲方批準(zhǔn)后20個(gè)工作日支付”,工程款的支付需要同時(shí)滿足達(dá)到合同約定支付條件以及乙方提交申請(qǐng)、甲方批準(zhǔn)等條件,且甲方支付對(duì)應(yīng)工程款的期限為甲方批準(zhǔn)之后的20個(gè)工作日內(nèi)。因此,即便原告主張逾期資金占用損失,逾期起算時(shí)間也應(yīng)當(dāng)從同時(shí)滿足“達(dá)到合同約定支付條件以及乙方提交申請(qǐng)、甲方批準(zhǔn)后20日內(nèi)”的條件之日起。而原告于2020年4月7日才提出付款申請(qǐng),原告要求從2017年4月29日起支付資金占用損失無(wú)法律及合同依據(jù)。最后,原告主張資金占用損失的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)過高,且無(wú)任何合同及法律依據(jù),請(qǐng)求法院駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
被告渝高科技集團(tuán)公司辯稱,其答辯意見與被告高科集團(tuán)公司的答辯意見一致。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人舉示的雙方無(wú)異議的重慶市建設(shè)工程中標(biāo)通知書、《室內(nèi)裝修和消防改造工程施工合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》、單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收表、質(zhì)保期滿核查表、工程結(jié)算審核定案表、兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司審計(jì)決定書(復(fù)印件)等證據(jù),本院予以確認(rèn)并在卷佐證。
對(duì)有爭(zhēng)議的證據(jù),本院認(rèn)定如下:
1.對(duì)原告舉示的《工程項(xiàng)目付款審批表》,本院認(rèn)為,雖然二被告對(duì)其真實(shí)性有異議,認(rèn)為沒有加蓋單位印章,但有被告高科集團(tuán)公司職工周XX的簽字,且與《付款申請(qǐng)表》中的金額一致;《付款申請(qǐng)表》中被告渝高科技集團(tuán)公司加蓋單位印章,同時(shí)被告高科集團(tuán)公司的職工周XX也簽字,故對(duì)《工程項(xiàng)目付款審批表》、《付款申請(qǐng)表》的真實(shí)性,本院予以確認(rèn)。對(duì)原告舉示的發(fā)票,雖然系復(fù)印件,但二被告并未提出異議,故對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性,本院予以確認(rèn)。
2.對(duì)原告舉示的工商檔案材料,本院認(rèn)為,被告高科集團(tuán)公司對(duì)其真實(shí)性無(wú)異議;被告渝高科技集團(tuán)公司經(jīng)本院傳喚未到庭參加訴訟,視為放棄的質(zhì)證權(quán)利,故對(duì)上述證據(jù)的真實(shí)性,本院予以采信。
3.對(duì)被告舉示的《重慶高科集團(tuán)有限公司關(guān)于XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)辦公樓(X號(hào)樓)裝修工程提交財(cái)務(wù)決算審計(jì)的請(qǐng)示》以及發(fā)文擬稿頭紙,本院認(rèn)為,該證據(jù)系被告內(nèi)部請(qǐng)示的相關(guān)文件,與本案沒有直接的關(guān)聯(lián)性,且原告對(duì)其三性不予認(rèn)可,故對(duì)該證據(jù)的關(guān)聯(lián)性,本院不予采信。
根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù),本院認(rèn)定事實(shí)如下:2017年7月19日,四川路曦建設(shè)有限公司(以下次簡(jiǎn)稱“路曦建設(shè)公司”)名稱變更登記為本案原告中燁建工公司。原告中燁建工公司系有建筑裝飾裝修一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)。
2016年11月3日,被告高科集團(tuán)公司、渝高科技集團(tuán)公司向四川路曦建設(shè)有限公司發(fā)出《重慶市建設(shè)工程中標(biāo)通知書》1份。通知主要內(nèi)容如下:我單位擬建的XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程項(xiàng)目于2016年10月18日開標(biāo),確定路曦建設(shè)公司為中標(biāo)人,中標(biāo)額為411.695083萬(wàn)元,中標(biāo)工程范圍為本次招標(biāo)的設(shè)計(jì)施工圖和清單編制說明內(nèi)地面工程、天棚工程、墻面工程、門窗工程、安裝工程、零星裝飾工程以及相關(guān)工作內(nèi)容,工程規(guī)模為總面積約6000平方米,中標(biāo)工期為80日歷天。
2017年1月3日,以被告高科集團(tuán)公司、渝高科技集團(tuán)公司為甲方(業(yè)主)、路曦建設(shè)公司為乙方(承包方),雙方簽訂了《XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程施工合同》(以下簡(jiǎn)稱“《施工合同》”)1份?!妒┕ず贤芳s定:二被告作為甲方將XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程發(fā)包給路曦建設(shè)公司施工,具體主要內(nèi)容如下:一、項(xiàng)目概況:工程名稱為XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程;工程地點(diǎn)為兩江新區(qū)XX工業(yè)園區(qū);工程規(guī)模為總面積約6000平方米;工程范圍為本次招標(biāo)的設(shè)計(jì)施工圖和清單編制說明內(nèi)地面工程、天棚工程、墻面工程、門窗工程、安裝工程、零星裝飾工程以及相關(guān)工作內(nèi)容?!?、施工組織和工期2.本工程的合同工期……2.2本合同工程內(nèi)容的合同工期為約日歷80天;2.2.1開工日期為2016年10月,以書面通知為準(zhǔn)。3.1.1乙方必須按照本合同約定的完工日期或甲方同意順延的工期完工;3.1.2因乙方原因不能按照本合同約定的完工日期或甲方同意順延的工期完工,乙方承擔(dān)本合同約定的違約責(zé)任?!?、合同價(jià)款及支付1.合同總造價(jià)本工程采用工程量清單計(jì)價(jià)方式,本工程合同中所指“合同總造價(jià)”為乙方投標(biāo)時(shí)中標(biāo)的“工程投標(biāo)總造價(jià)”,即人民幣4116950.83元,其中含安全文明施工費(fèi)用152835.39元。3.工程款(進(jìn)度款)支付3.5.2.進(jìn)度款達(dá)到其支付條件時(shí),乙方向甲方提交工程進(jìn)度款支付申請(qǐng),申請(qǐng)經(jīng)甲方審批后20個(gè)工作日內(nèi)支付;3.8工程結(jié)算款的支付:3.8.1工程結(jié)算經(jīng)審計(jì)局審計(jì)完成后,支付至工程審計(jì)結(jié)算金額的90%;3.8.2工程辦清財(cái)務(wù)決算,支付至經(jīng)審計(jì)審定的決算金額的95%;3.8.3質(zhì)量保修金的金額為本工程決算金額的5%,質(zhì)量保修金均不計(jì)息?!弧⑼旯を?yàn)收、移交與結(jié)算……3.完工結(jié)算3.3.3完工結(jié)算由甲方審核,兩江新區(qū)審計(jì)局審計(jì),即必須通過審核和審計(jì),審計(jì)確認(rèn)的結(jié)算總價(jià)款為本合同工程的最終有效的結(jié)算總價(jià)款。十二條、保修、違約、履約1.質(zhì)量保修……1.4質(zhì)量保修期從乙方所承包的工程驗(yàn)收合格之日計(jì)算保修期。本工程的質(zhì)量保修期為2年。第十三、其它……7.合同生效與終止7.1合同在各方簽字、蓋章后生效。合同對(duì)其他方面進(jìn)行了詳細(xì)的約定。路曦建設(shè)公司在“乙方”處加蓋單位印章,二被告雙方在“甲方”處加蓋了單位印章以及法定代表人的印章。
2017年4月28日,路曦建設(shè)公司與二被告及監(jiān)理單位,對(duì)XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造設(shè)計(jì)施工圖和清單編制說明內(nèi)地面工程、天棚工程、墻面工程、門窗工程、安裝工程、零星裝飾工程以及相關(guān)工作內(nèi)容辦理了單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收,并形成了《單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收》1份,其工程質(zhì)量驗(yàn)收意見為工程質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格。
2017年10月,二被告作為甲方、原告中燁建工公司作為乙方,雙方簽訂了《XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程補(bǔ)充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”)1份?!堆a(bǔ)充協(xié)議》約定,1.工程內(nèi)容為室內(nèi)翻新、玻璃隔斷、天、地、墻面工程、電氣及給排水工程、防排煙工程、消防工程;2.本協(xié)議新增工程內(nèi)容增加工期50天。2.本協(xié)議暫定總造價(jià)為1677043.22元,最終結(jié)算金額以審計(jì)審定的金額為準(zhǔn)。3.本協(xié)議工程內(nèi)容完工后支付進(jìn)度款至?xí)汗涝靸r(jià)的70%,余款并入工程結(jié)算中支付。4.本補(bǔ)充協(xié)議工程內(nèi)容的結(jié)算并入“原合同”,結(jié)算時(shí)與“原合同”一起結(jié)算。原告中燁建工公司在“乙方”處加蓋單位印章,二被告雙方在“甲方”處加蓋了單位印章。
路曦建設(shè)公司與二被告簽訂上述《施工合同》,以及原、被告簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》后,原告中燁建工公司對(duì)案涉工程進(jìn)行施工,工程于2017年4月28日竣工驗(yàn)收,于2017年10月26日交付給二被告。
2019年4月28日,原告中燁建工公司向二被告提出對(duì)XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程進(jìn)行質(zhì)保期滿核查,后二被告對(duì)案涉工程進(jìn)行了核查,認(rèn)為質(zhì)保期已到期。二被告在《質(zhì)保期滿核查表》上加蓋了單位印章。
2019年7月19日,兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司對(duì)XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程作出兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審[2019]XXX號(hào)審計(jì)決定,對(duì)該工程進(jìn)行了結(jié)算審計(jì),審定的總造價(jià)為5371776.19元。
2020年4月7日,原告中燁建工公司向被告渝高科技集團(tuán)公司提出付款申請(qǐng),被告渝高科技集團(tuán)公司于2020年4月24日在《付款申請(qǐng)表》上加蓋單位印章,被告高科集團(tuán)公司的工作人員周XX于2020年5月13日在《付款申請(qǐng)表》上的“業(yè)主代表(簽字)”處簽名,并備注“財(cái)務(wù)決算已完成,建議按合同支付”的意見。原告中燁建工公司在庭審中舉示的《付款申請(qǐng)表》顯示如下內(nèi)容:本次申請(qǐng)金額為268588.81元,累計(jì)申請(qǐng)金額(含本次申請(qǐng))為
5371776.19元,累計(jì)申請(qǐng)比例(含本次申請(qǐng))為100%。
庭審中,原告中燁建工公司舉示的《重慶高科集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目付款審批表》中顯示如下內(nèi)容:付款條件:根據(jù)合同,工程辦清財(cái)務(wù)決算后,支付經(jīng)審計(jì)審定的決算金額的5%,即5371776.19×5%=268588.81元。被告高科集團(tuán)公司的工作人員周XX于2020年5月13日在《重慶高科集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目付款審批表》上簽字,并注明:建議支付268588.81元。之后,二被告未向原告中燁建工公司支付工程款268588.81元。
庭審中,被告高科集團(tuán)公司舉示的《工程結(jié)算審核定案表》雖然系復(fù)印件,但原告中燁建工公司對(duì)其真實(shí)性無(wú)異議?!豆こ探Y(jié)算審核定案表》顯示如下內(nèi)容:工程名稱XXXX公安分局“XX”部門XX園區(qū)X號(hào)樓辦公場(chǎng)地室內(nèi)裝修和消防改造工程審定金額為5371776.19元。原告中燁建工公司在《工程結(jié)算審核定案表》加蓋單位印章,被告渝高科技集團(tuán)公司也加蓋了單位印章。
第一次庭審中,原告陳述:二被告分6次向原告支付了工程款5103187.38元,尚欠工程款268588.81元;案涉工程的質(zhì)保金已于2019年12月17日支付,質(zhì)保金支付的金額為268588.81元,從被告提交的答辯狀能明確;按照雙方合同約定,工程款的確定金額是按照審計(jì)金額進(jìn)行確定。二被告陳述:已支付的金額屬實(shí),尚欠的金額原告以審計(jì)金額為基礎(chǔ)乘以5%,但被告認(rèn)為應(yīng)以決算金額為基礎(chǔ),才能確定尚欠金額;案涉工程款的結(jié)算日期按照合同約定,結(jié)算應(yīng)以決算為準(zhǔn),但決算沒有出來(lái)。
第二次庭審中,被告高科集團(tuán)公司陳述案涉工程的質(zhì)保金已退;周XX系其公司工程部的普通職員,甲方派駐的人員其中沒有周XX;被告已向被告1(高科集團(tuán)公司)的上級(jí)單位重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司進(jìn)行了財(cái)務(wù)決算,現(xiàn)決算正在辦理中,被告1(即高科集團(tuán)公司)并未與原告約定是內(nèi)部決算。但被告高科集團(tuán)公司對(duì)其辯稱的工程款支付條件未成就,按照合同3.8條約定,以財(cái)務(wù)決算為支付條件,被告支付保證金并不代表放棄對(duì)合同其他的約定,只是因?yàn)橛惺O碌膬r(jià)款可以后面多退少補(bǔ),因未達(dá)到支付條件,不應(yīng)支付資金占用損失的的意見,未提供其他充分的證據(jù)予以證明。
原告中燁建工公司對(duì)其要求二被告承擔(dān)保全費(fèi)的訴訟請(qǐng)求,在庭審中未提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。
2021年1月4日,原告要求二被告支付工程款及資金占用損失等訴至本院
判決結(jié)果
一、被告重慶高科集團(tuán)有限公司、重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi),向原告中燁國(guó)際建工有限公司支付工程款268588.81元。
二、被告重慶高科集團(tuán)有限公司、重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi),向原告中燁國(guó)際建工有限公司逾期支付工程款的資金占用損失(資金占用損失的計(jì)算方式:以工程款268588.81元為基數(shù),2020年6月15日起按照全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算資金占用損失,直至工程款付清之日止)。
三、駁回原告中燁國(guó)際建工有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)3772.59元(已減半收取),由被告重慶高科集團(tuán)有限公司、重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于重慶市第一中級(jí)人民法院
合議庭
審判員鄒富奎
二〇二一年四月六日
書記員粟兮
判決日期
2021-05-27