国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

再審申請(qǐng)人巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因與被申請(qǐng)人巨野縣第三建筑安裝工程公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服山東省巨野縣人民法院（2017）魯1724民初404號(hào)民事判決，向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院?020年9月21日作出（2020）魯17民申194號(hào)民事裁定提審本案。本院依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

再審申請(qǐng)人巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司再審請(qǐng)求：1、請(qǐng)求依法撤銷山東省巨野縣人民法院作出的（2017）魯1724民初404號(hào)民事判決書，依法改判駁回巨野縣第三建筑安裝工程公司的訴訟請(qǐng)求。2、判決一審、再審的訴訟費(fèi)用由被申請(qǐng)人巨野縣第三建筑安裝工程公司承擔(dān)。申請(qǐng)事由：巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司有新的證據(jù)可以證實(shí)，巨野縣第三建筑安裝工程公司故意隱瞞涉案工程已經(jīng)驗(yàn)收且工程不合格以及巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已經(jīng)預(yù)付2號(hào)樓3683000元、3號(hào)樓1871542元工程款，3號(hào)樓實(shí)際施工工程量不包括地基基礎(chǔ)部分的事實(shí)，足以推翻原審判決。（二）巨野縣第三建筑安裝工程公司于2015年1月4日提交的《工程決算書》并不能代替《竣工結(jié)算報(bào)告》，原審依據(jù)《工程決算書》認(rèn)定巨野縣第三建筑安裝工程公司提交了《竣工結(jié)算報(bào)告》，并據(jù)此認(rèn)定巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司沒有對(duì)涉案工程進(jìn)行驗(yàn)收，缺乏證據(jù)證明。（三）涉案承包合同約定的單方造價(jià)721.89元／平方米不能作為巨野縣第三建筑安裝工程公司主張工程價(jià)款的依據(jù)，雙方最終結(jié)算的前提是涉案工程已達(dá)竣工驗(yàn)收合格條件且辦理完工程備案，并提供符合國家規(guī)范的完整工程資料，原審依據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》認(rèn)定巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拖延驗(yàn)收，并以《工程決算書》視為驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期作為竣工日期來判定巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應(yīng)支付工程款，適用法律錯(cuò)誤。（四）原審審理程序違法。巨野縣第三建筑安裝工程公司故意隱瞞可以送達(dá)到巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的地址和聯(lián)系方式，導(dǎo)致原審法院以公告方式向巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司送達(dá)傳票、判決書等法律文書，巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直至本案進(jìn)入執(zhí)行階段才知曉本案，原審剝奪了再審申請(qǐng)人的訴訟權(quán)利。 巨野縣第三建筑安裝工程公司辯稱，原審送達(dá)符合法律規(guī)定，不存在程序嚴(yán)重錯(cuò)誤的情形。一審的判決書對(duì)這一塊有顯示，一審的公告都是按照法律規(guī)定進(jìn)行的

一、撤銷山東省巨野縣人民法院（2017）魯1724民初404號(hào)民事判決； 二、本案發(fā)回山東省巨野縣人民法院重審

審判長陳爾森 審判員李學(xué)軍 審判員張秀云 二〇二〇年十二月十六日 書記員王姣

2021-03-13