国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告新疆龍?jiān)措娏こ逃邢薰荆ㄒ韵潞喎Q龍?jiān)措娏荆┡c被告新疆光辰電力工程有限公司（以下簡稱光辰電力公司）勞務(wù)合同糾紛一案，本院于2020年6月3日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告龍?jiān)措娏疚性V訟代理人張新權(quán)到庭參加了訴訟。被告光辰電力公司經(jīng)公告送達(dá)開庭傳票，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

原告龍?jiān)措娏鞠虮驹禾岢鲈V訟請求：1、請求依法判決被告給付原告欠款110000元；2、請求依法判決被告給付原告欠款利息2145元；3、本案的訴訟費(fèi)、送達(dá)費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2019年3月5日，原告與被告簽訂了輸變電工程施工勞務(wù)分包合同。合同約定：原告為被告位于烏魯木齊市××路的“紫煜瑧城”高新南變電站外網(wǎng)進(jìn)站工作中提供勞務(wù)作業(yè)。勞務(wù)費(fèi)總價為130000元，合同簽訂之日支付20000元勞務(wù)費(fèi)，剩余竣工驗(yàn)收后送電前一次性支付完畢。合同簽訂后，原告按合同約定完成勞務(wù)工作。2019年10月25日，被告的受電工程已經(jīng)全部竣工驗(yàn)收合格并送電使用，被告僅給付原告20000元勞務(wù)費(fèi)，剩余110000元的勞務(wù)費(fèi)遲遲未給付。原告也曾多次向被告催要，但被告均以資金周轉(zhuǎn)困難為由拖延給付，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，故提起訴訟，請求維護(hù)原告合法權(quán)益。 被告光辰電力公司未到庭答辯，亦未提交書面答辯意見。 原告龍?jiān)措娏緡@訴訟請求提交了《輸變電工程施工勞務(wù)分包合同》、聯(lián)系函、施工方案和施工時間節(jié)點(diǎn)表，被告光辰電力公司未到庭視為其放棄質(zhì)證權(quán)利，本院對該證據(jù)予以確認(rèn)并在卷佐證。 本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2019年3月5日原告龍?jiān)措娏荆▌趧?wù)分包人）與被告光辰電力公司（施工承包人）簽訂《輸變電工程施工勞務(wù)分包合同》一份，合同約定，分包類別：勞務(wù)分包，是否在國家電網(wǎng)公司合格分包商名錄中：是；工程名稱：烏魯木齊國經(jīng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“紫煜臻城”高新南變電站外網(wǎng)進(jìn)站工作；工程地點(diǎn)：烏魯木齊鯉魚山路509號北一巷；勞務(wù)分包范圍烏魯木齊國經(jīng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司“紫煜臻城”項(xiàng)目高新南變電站至站外京疆路2＃開關(guān)站兩根電纜敷設(shè)，進(jìn)站手續(xù)，驗(yàn)收，京疆路2＃開關(guān)站送電工作。（不含材料）勞務(wù)分包施工內(nèi)容：站外京疆路2＃開關(guān)站兩根電纜敷設(shè)，進(jìn)站手續(xù)，驗(yàn)收，京疆路2＃開關(guān)站送電工作。（不含材料）四、勞務(wù)分包工作期限（1）計(jì)劃開始工作日期：2019年3月4日，計(jì)劃結(jié)束工作日期：2019年5月30日；（2）實(shí)際進(jìn)場時間，應(yīng)以承包人施工材料進(jìn)場后并接項(xiàng)目部書面通知為準(zhǔn)。五、合同價款及支付方式總價130000元。支付方式：合同簽訂之日支付20000元，余款竣工驗(yàn)收后送電前一次性支付。合同其他條款對雙方權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了約定。合同落款處承包人處蓋有被告光辰電力公司公章，聯(lián)系人處由趙天侖簽字確認(rèn)，勞務(wù)分包人處蓋有原告龍?jiān)措娏竞贤瑢Ｓ谜拢ǘù砣嘶蛘呤跈?quán)代表處由聶軍偉簽字確認(rèn)。 另查明，2019年3月26日原告龍?jiān)措娏鞠虮桓婀獬诫娏景l(fā)出《聯(lián)系函》，主要內(nèi)容為“按照合同要求我方計(jì)劃于4月9日向電力部門報進(jìn)站工作，施工圖紙未審核導(dǎo)致無法辦理后續(xù)流程，請于2019年4月1日前協(xié)調(diào)解決，否則因貴公司原因造成延期送電的，我公司不承擔(dān)合同違約責(zé)任。”同年3月28日被告光辰電力公司簽收該聯(lián)系函。 2019年6月19日原告龍?jiān)措娏窘M織施工班組進(jìn)行現(xiàn)場施工。同年10月25日，涉案項(xiàng)目工程經(jīng)驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果為合格。 再查明，被告光辰電力公司支付了20000元的勞務(wù)費(fèi)后余款130000元至今未付

一、被告新疆光辰電力工程有限公司支付原告新疆龍?jiān)措娏こ逃邢薰厩房?10000元； 二、被告新疆光辰電力工程有限公司支付原告新疆龍?jiān)措娏こ逃邢薰厩房罾?500.97元； 以上被告應(yīng)付原告款項(xiàng)，被告應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)付清，如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 本案訴訟標(biāo)的112145元，實(shí)際給付標(biāo)的111500.97元，占訴訟標(biāo)的99.43%。本案受理費(fèi)2542.90元，郵寄送達(dá)費(fèi)20元，公告送達(dá)費(fèi)390元，合計(jì)2952.90元（原告已預(yù)交），由被告新疆光辰電力工程有限公司負(fù)擔(dān)99.43%即2936.07元，由原告新疆龍?jiān)措娏こ逃邢薰矩?fù)擔(dān)0.57%即16.83元。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本和預(yù)交二審案件受理費(fèi)，上訴于新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院

審判長馬艷雯 人民陪審員吳樹華 人民陪審員徐杰 二〇二〇年十一月十七日 書記員馬悅

2021-02-05