国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告中源恒基（珠海）建設(shè)工程有限公司（以下簡稱恒基公司）與被告山東德榮置業(yè)有限公司（以下簡稱德榮公司）、鐵嶺東北金城建筑安裝工程有限公司（以下簡稱金城公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2020年12月1日立案后，依法適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告恒基公司的委托訴訟代理人譚渭渭，被告德榮公司的委托訴訟代理人譚洪軍、被告金城公司的委托訴訟代理人宋濤到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

恒基公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.判令解除原告與第一被告簽訂的《室外配套工程施工合同》、《消防工程施工合同》、《水電安裝施工合同》及與第二被告簽訂的《建筑工程施工勞務(wù)分包合同》；2.判令第一被告向原告返還工程履約保證金人民幣1800000元整并賠償資金占用期間的利息損失（利息以1800000元為基數(shù)，自2018年12月1日起至2019年8月19日按中國人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，自2019年8月20日至實(shí)際履行支付之日按照同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率計(jì)算）；3.判令第一、第二被告賠償原告停工窩工損失及支付拖欠的工程款勞務(wù)款各項(xiàng)共計(jì)人民幣1663086.7元及利息（計(jì)算方式同訴求2）；4.判令第一、第二被告承擔(dān)原告為實(shí)現(xiàn)債權(quán)所支付的全部費(fèi)用，包括本案的訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)。訴訟過程中，增加第一項(xiàng)訴訟請(qǐng)求一項(xiàng)內(nèi)容解除《裝修合同》。事實(shí)與理由：2018年7月27日原告與第一被告分別簽訂《室外配套工程施工合同》、《消防工程施工合同》、《水電安裝施工合同》，2018年8月14日與第二被告簽訂《建筑工程施工勞務(wù)分包合同》，合同內(nèi)容均為沾化德榮國際華城小區(qū)施工項(xiàng)目組成部分，工程地點(diǎn)均在濱州市沾化區(qū)××路××小區(qū)施工場地內(nèi)。原告與第一第二被告簽訂上述合同后，依照約定分四次向第一被告繳納了人民幣一百八十萬元整的履約保證金正式獲得入場施工權(quán)。2018年8月23日第一被告向原告下達(dá)進(jìn)場通知書，2018年8月20日第二被告向原告下達(dá)進(jìn)場通知書，原告根據(jù)合同約定及上述通知書于2018年8月20日正式進(jìn)入沾化德榮華城小區(qū)場地開始施工。施工至2018年10月底23號(hào)左右，第一、第二被告同時(shí)以資金鏈斷裂無法保證及時(shí)足額支付資金為由要求原告停工待命，原告依照第一第二被告要求及時(shí)停工并安排專門人員打掃照看施工場地，因根據(jù)第一第二被告的提示，合同存在無法履行的危險(xiǎn)，原告于2018年10月30日向第一第二被告提交了結(jié)算清單一份，可直至2019年5月份第一第二被告新招募的事故隊(duì)伍進(jìn)場施工前，第一第二被告卻一直回避原告，既對(duì)結(jié)算清單不予回復(fù)也一直未告知原告何時(shí)開工，上述惡劣行為導(dǎo)致原告在此期間一直在施工場地處于停工窩工狀態(tài)，給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。后原告一直找兩被告協(xié)商，兩被告均逃避責(zé)任。截至起訴之日上述沾化德榮國際華城小區(qū)施工項(xiàng)目已全部竣工驗(yàn)收并開始出售，可兩被告拖欠原告的上述款項(xiàng)均分文未付。綜上所述，二被告的行為嚴(yán)重侵犯了原告的合法權(quán)益，遂向貴院起訴，請(qǐng)求貴院判允所請(qǐng)，依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。 德榮公司辯稱，原告與第一被告簽訂涉案的合同后，雙方?jīng)]有履行該合同，原告方也沒有按照合同約定完全履行雙方約定的應(yīng)繳納保證金，雙方的合同早已解除，同時(shí)，第一被告根據(jù)合同約定不存在返還保證金或支付工程款和損失的情況。因此，請(qǐng)法庭查清事實(shí)，駁回原告訴求。 金城公司辯稱，原告沒有同第二被告簽訂過任何合同，雙方也沒有對(duì)涉案工程進(jìn)行過任何接觸和洽談，沒收到原告任何款項(xiàng)，不存在返還保證金及工程款的情況，請(qǐng)法庭查清事實(shí)，駁回原告訴求。 當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了質(zhì)證。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下：2018年7月27日，恒基公司與德榮公司簽訂室外配套工程施工合同一份，合同約定恒基公司在合同簽訂3日內(nèi)將履約保證金3000000元匯入德榮公司賬戶內(nèi)，若恒基公司未在約定日期內(nèi)將3000000元足額打入德榮公司賬戶，則本合同自動(dòng)解除，已實(shí)施工程所產(chǎn)生的費(fèi)用由恒基公司支付，所有工人及設(shè)備無條件清場。2018年7月27日，恒基公司與德榮公司簽訂水電安裝施工合同一份，合同約定恒基公司在合同簽訂后3日內(nèi)向德榮公司支付履約保證金2000000元，若恒基公司未在合同約定日期內(nèi)將2000000足額打入德榮公司賬戶，則本合同自動(dòng)解除，已經(jīng)實(shí)施的工程所產(chǎn)生的費(fèi)用由恒基公司支付，所有工人及設(shè)備無條件清場。后恒基公司于2018年8月13日至2018年8月17日分三次共計(jì)向德榮公司繳納履約保證金1550000元，德榮公司向恒基公司開具了三張收款收據(jù)

一、被告山東德榮置業(yè)有限公司于本判決生效后十日內(nèi)返還原告中源恒基（珠海）建設(shè)工程有限公司保證金1550000元及利息（以1550000元為基數(shù)，自2018年12月1日起至2019年8月19日，按中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算，自2019年8月20日起至實(shí)際給付之日止，按同期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率計(jì)算）； 二、駁回原告中源恒基（珠海）建設(shè)工程有限公司對(duì)被告鐵嶺東北金城建筑安裝工程有限公司的訴訟請(qǐng)求； 三、駁回原告中源恒基（珠海）建設(shè)工程有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)17252元，由被告山東德榮置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)7722元，由原告中源恒基（珠海）建設(shè)工程有限公司負(fù)擔(dān)9530元。 如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于山東省濱州市中級(jí)人民法院

審判員戚振鵬 二〇二〇年十二月三十日 書記員范晨煊

2021-01-27