大廠孔雀亭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河北中色華冠巖土工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛二審民事判決書
案號:(2019)冀10民終3117號
判決日期:2020-12-23
法院:河北省廊坊市中級人民法院
當事人信息
上訴人大廠孔雀亭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱孔雀亭公司)與被上訴人河北中色華冠巖土工程有限公司(以下簡稱中色華冠公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服河北省大廠回族自治縣人民法院(2019)冀1028民初468號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案,本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本信息
孔雀亭公司上訴請求:撤銷一審判決,依法改判。事實和理由:依據(jù)雙方合同約定上訴人向被上訴人支付工程款的前提是被上訴人向上訴人開具正式發(fā)票,而被上訴人至今未向上訴人開具發(fā)票,因此上訴人的付款條件未成就。
中色華冠公司辯稱,支付工程款義務(wù)和開具發(fā)票義務(wù)是兩種不同性質(zhì)的義務(wù),不具有對等關(guān)系,上訴人應(yīng)按照合同約定支付工程款。
中色華冠公司向一審法院起訴請求:1、判令被告支付原告工程款725283.91元,并按照銀行同期貸款利率的標準支付自2018年5月30日起至實際付清工程款之日的逾期付款利息。2、被告負擔本案訴訟費用。
一審法院認定事實:2017年9月,原、被告簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份,由原告承建被告開發(fā)的位于大廠回族自治縣樁及抗拔樁工程,總工期70天。合同約定:合同價款為清包含稅價,合同總額暫定為1203293.93元,工程價款以最終施工現(xiàn)場實際工作量結(jié)算為準。被告分三次向原告支付工程款:1、樁施工完成后7日內(nèi),支付工程費占合同(結(jié)算)總額40%;2、基槽驗收合格后1個月內(nèi),支付工程費占合同(結(jié)算)總額40%;3、回填土完成后1個月內(nèi),支付工程費占合同(結(jié)算)總額20%。原告須向被告提供正式發(fā)票,被告驗票后向原告支付進度工程款。被告不按時支付工程費(進度款),原告在約定支付時間10天后,向被告發(fā)出書面催款的通知,被告收到通知后仍不按要求付款,原告有權(quán)停工,工期順延,被告還應(yīng)承擔滯納金。合同第十條第二款約定,被告收到原告交付的報告、成果、文件后5天內(nèi)檢查驗收完畢,并出具檢查驗收證明,以示原告已完成任務(wù),逾期未檢查驗收的,視為接受原告的報告、成果、文件。原告施工結(jié)束后,對所施工程進行了專項工程竣工驗收,專項工程竣工驗收記錄記載涉案1#樓CFG樁工程于2018年4月8日開工、2018年5月30日完工,2#樓CFG樁工程于2018年4月1日開工、2018年4月3日完工,抗拔樁工程于2018年4月18日開工、2018年5月16日完工。2018年7月30日,被告向原告支付工程款300000元。2018年10月28日,原、被告雙方就涉案工程進行了結(jié)算,確定工程價款合計1281604.89元。一審法院認為:原、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》系雙方真實意思表示,未違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,當事人應(yīng)當按照約定全面履行自己的義務(wù)。被告大廠孔雀亭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按照合同約定施工完畢,并經(jīng)過專項工程竣工驗收和工程結(jié)算,故被告應(yīng)履行付款義務(wù)。被告提出的依據(jù)合同約定原告須提供正式發(fā)票,被告驗票后支付進度工程款的主張,因開具發(fā)票并非當事人在履行合同中的主要義務(wù),支付工程款與開具發(fā)票基于合同關(guān)系不具有對等性,故被告據(jù)此主張的拒付工程款的抗辯意見,應(yīng)不予支持,但被告支付工程款后,原告有義務(wù)為被告提供發(fā)票。原告提出的以被告書面催款作為原告付款前提的主張,根據(jù)合同約定,原告發(fā)出書面催款通知并非被告履行付款義務(wù)的前提條件,而是被告怠于履行付款義務(wù)時,原告發(fā)出催款通知后,被告不再履行后續(xù)義務(wù)的約定,故對被告的該項抗辯意見,應(yīng)不予采信。綜上,根據(jù)涉案工程進度、被告付款情況,對原告要求被告支付工程款到總工程款80%即725283.91元的訴訟請求,應(yīng)予以支持,并應(yīng)按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率標準支付欠付工程價款利息,利息給付期限自工程結(jié)算之日即2018年10月28日起至實際付清工程款之日止。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條之規(guī)定,判決被告大廠孔雀亭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于本判決生效之日起七日內(nèi)給付原告河北中色華冠巖土工程有限公司工程款725283.91元,并按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率標準給付自2018年10月28日起至付清工程款之日止的利息。案件受理費5526元,財產(chǎn)保全費4146元,共計9672元,由被告大廠孔雀亭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負擔。
本院二審期間,當事人沒有提交新證據(jù)。本院審理查明的事實與一審判決認定事實相同
判決結(jié)果
駁回上訴,維持原判。
二審案件受理費11052元,由大廠孔雀亭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負擔。
本判決為終審判決
合議庭
審判長李方
審判員汪鐵剛
審判員丁德松
二〇一九年六月二十四日
法官助理陳志勤
書記員郭琳娜
判決日期
2020-12-23