国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告寧德三都港口發(fā)展有限公司與被告中鐵港航局集團有限公司碼頭建造合同糾紛一案，本院于2020年5月18日立案后，依法進行審理

暫無數(shù)據(jù)

原告寧德三都港口發(fā)展有限公司向本院提出訴訟請求，請求判令：1.被告將違約超挖工程款3091797.8元返還給原告；2.被告因基槽挖泥超挖施工存在工程質(zhì)量問題賠付原告該部分工程二次施工回填費用計5724582.54元；3.被告支付工期延誤違約金1050萬元；4.被告賠償違約解除合同給原告造成的損失48245118元；5.被告將施工日記交付原告；6.確認并扣留被告質(zhì)量保證金1702212元至福州港三都澳作業(yè)區(qū)泊位工程缺陷責任期滿之日。事實與理由：原告將福州港三都澳作業(yè)區(qū)泊位工程項目發(fā)包給被告中鐵港航局集團有限公司施工，并簽訂《福州港三都澳作業(yè)區(qū)泊位工程施工合同》。在履行合同過程中，被告不按合同約定工程范圍施工，已經(jīng)施工的基槽挖泥工程不符合工程設計，已構成違約，其超挖工程量部分的工程價款應歸還原告。合同解除后，被告未將施工日記等工程資料交付原告。被告基槽挖泥施工工程超過設計的挖泥量造成節(jié)點工程不符合設計，應當將超挖的工程量予以回填，但其違約退場并未予以履行，需要由后續(xù)施工單位回填?；靥钯M用系被告違約超挖并退場導致原告的損失，應由其賠付原告。在施工過程中，被告因施工機械設備故障、人員管理及現(xiàn)場管理不善等原因造成工期延誤，其私自撤場導致整個項目工期延誤。原告還因被告違約解除合同導致案涉工程重新發(fā)包增加了工程造價的損失。（2017）閩72民初704號民事判決認定被告完成的挖泥工程價款為34000238.8元，原告依約有權以該金額為基數(shù)按5％的比例扣留質(zhì)量保證金，至案涉工程缺陷責任期滿之日止后返還被告。原告為此呈訟。 經(jīng)查，本案被告中鐵港航局集團有限公司已于2019年11月26日辦理了注銷登記

駁回原告寧德三都港口發(fā)展有限公司的起訴。 如不服本裁定，可以在裁定書送達之日起十日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于福建省高級人民法院

審判長郭昆亮 人民陪審員張炯炯 人民陪審員姜強 二〇二〇年六月二十八日 法官助理張星亮 書記員周若暉

2020-11-06