国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

再審申請人銅陵華廈建筑安裝有限責(zé)任公司（以下簡稱銅陵華廈公司）因與被申請人南陵縣醫(yī)院、原審第三人南陵縣重點工程建設(shè)管理處（以下簡稱南陵縣重點處）、朱世強(qiáng)建設(shè)工程施工合同糾紛一案，不服安徽省蕪湖市中級人民法院（2019）皖02民終1110號民事判決，向本院申請再審。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查，現(xiàn)已審查終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

銅陵華廈公司申請再審請求：撤銷二審判決第一項，改判駁回南陵縣醫(yī)院要求其賠償工期逾期損失59191997元的請求，一、二審訴訟費(fèi)由南陵縣醫(yī)院負(fù)擔(dān)。事實和理由：1.二審認(rèn)定開竣工日期不屬實，認(rèn)定工期延誤561天錯誤。涉案施工許可證頒發(fā)日期以及竣工驗收報告、備案表載明的開工日期均為2011年11月29日，并且南陵縣醫(yī)院一審法庭辯論中也予以自認(rèn)，因此，應(yīng)據(jù)此認(rèn)定涉案工程開工日期為2011年11月29日。原審僅依據(jù)南陵縣醫(yī)院提交的2011年2月18日的工程簽證單，認(rèn)定開工日期為2011年2月18日，與合同約定和法律規(guī)定不符。涉案竣工驗收報告載明的竣工日期2014年4月24日針對的是全部工程，銅陵華廈公司僅承包施工了土建工程，其余消防工程等二十余項工程均是南陵縣醫(yī)院另行發(fā)包的，銅陵華廈公司施工工程早于2013年10月竣工，原審直接認(rèn)定竣工驗收報告竣工日期為涉案工程竣工日期依據(jù)，且極不公平。綜上，按照合同約定的工期600天，銅陵華廈公司不存在拖延工期。2.涉案工程工期延誤責(zé)任在于南陵縣醫(yī)院，南陵縣醫(yī)院要求工期逾期損失沒有事實依據(jù)。南陵縣醫(yī)院存在拖延支付工程進(jìn)度款、設(shè)計變更及工程量增加、工程返工，以及直接分包工程未及時開工完工情形，銅陵華廈公司施工工期理應(yīng)順延。3.二審認(rèn)定反訴訴訟時效與本訴訴訟時效相同違反法律規(guī)定，南陵縣醫(yī)院的工期延誤索賠早已超過訴訟時效。南陵縣醫(yī)院的反訴與銅陵華廈公司的本訴屬于兩個獨立的訴訟請求，并非同時存在，南陵縣醫(yī)院并未在竣工驗收后的法定時效內(nèi)提出工期索賠，更無中止、中斷情形，二審判決以工程結(jié)算時間認(rèn)定時效起算點沒有事實依據(jù)。綜上，依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二、六項規(guī)定，申請再審

駁回銅陵華廈建筑安裝有限責(zé)任公司的再審申請

審判長嚴(yán)慧勇 審判員王曉峰 審判員王依勝 二〇二〇年六月十九日 法官助理李軍 書記員陳茜

2020-07-23