吉林市森晟房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司與吉林冶建有限公司及吉林建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書
案號(hào):(2019)吉0202民初820號(hào)
判決日期:2020-03-25
法院:吉林省吉林市昌邑區(qū)人民法院
當(dāng)事人信息
原告吉林市森晟房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱森晟公司)訴被告吉林冶建有限公司(以下簡(jiǎn)稱冶建公司)、第三人吉林建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目管理公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院于2019年4月1日立案受理后,適用簡(jiǎn)易程序,公開開庭進(jìn)行了審理。原告森晟公司的委托訴訟代理人孟剛、陳廣敏,冶建公司的委托訴訟代理人李開宇,項(xiàng)目管理公司的委托訴訟代理人任文成到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本信息
森晟公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、請(qǐng)求法院判決被告立即更換存在安全隱患的電纜并承擔(dān)因更換電纜造成破壞時(shí)的修復(fù)義務(wù);2、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由:2012年11月12日,原、被告簽訂了《建設(shè)工程施工合同》,原告將吉林市江灣路北改造項(xiàng)目江灣馨城小區(qū)B、C標(biāo)段的項(xiàng)目發(fā)包給被告,第三人作為該項(xiàng)目的監(jiān)理公司,工程竣工后,雙方進(jìn)行了核算,原告支付了涉案工程款其中包含電纜等材料及施工等費(fèi)用4075182.00元,2018年7月19日,原告收到物業(yè)服務(wù)有限公司關(guān)于《電源光纜維修申請(qǐng)》,2018年7月31日吉林省電力有限公司吉林供電公司客戶服務(wù)中心向原告公司發(fā)出了《用電檢查結(jié)果通知單》,檢查結(jié)果為:江灣馨城小區(qū)8棟樓、17個(gè)單元、34部電梯供電負(fù)荷側(cè)電纜導(dǎo)線絕緣外皮全部開裂,部分脫落,極易造成電纜短路,已經(jīng)存在電梯停運(yùn)事故,并要求原告公司必須在8月1日至8月31日前整改完畢。2018年8月13日,第三人監(jiān)理公司工作人員也到現(xiàn)場(chǎng)查看電纜,提出電纜由被告購買,存在質(zhì)量問題。我公司兩次向被告單位發(fā)函,2018年8月3日收到被告回復(fù)稱,如原告公司強(qiáng)行更換電纜,其公司將不負(fù)任何法律責(zé)任。但是,至今被告也沒有拿出合理的解決方案,供電公司多次通知原告公司整改,現(xiàn)在被告遲遲不予受理,為維護(hù)原告及廣大業(yè)主的合法權(quán)益,免除重大安全事故,故訴至法院,請(qǐng)法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
冶建公司辯稱,1、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,本案所涉工程的質(zhì)保期已過,法院應(yīng)當(dāng)駁回原告的訴訟請(qǐng)求?!督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第40條規(guī)定電氣管線的保修期限為2年。該工程于2013年12年31日竣工,原告起訴狀中稱2018年7月19日才接到申請(qǐng)維修,現(xiàn)其請(qǐng)求被告對(duì)電纜承擔(dān)維修責(zé)任早已過了法定的質(zhì)保期,故請(qǐng)法院駁回其訴訟請(qǐng)求;2、本案所涉工程實(shí)質(zhì)上是由原告自身實(shí)際采購材料和實(shí)際施工,任何質(zhì)量問題原告應(yīng)當(dāng)自己承擔(dān);3、原告方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張忠杰因在采購材料時(shí)有受賄事實(shí),被立案追究刑事責(zé)任。因該刑事案件的審理結(jié)果直接影響本案有關(guān)事實(shí)認(rèn)定,請(qǐng)求法院中止對(duì)本案審理,待該刑事案件結(jié)案后繼續(xù)審理;4、就本案工程楊評(píng)與被告簽訂了《項(xiàng)目施工承包協(xié)議》,且其承包了涉案工程部分的施工內(nèi)容,本案所涉問題工程是否由楊評(píng)施工應(yīng)當(dāng)查明,其也應(yīng)當(dāng)為本案被告,請(qǐng)法院予以追加。
項(xiàng)目管理公司述稱,1、本工程當(dāng)時(shí)的電氣監(jiān)理工程師尹祿已經(jīng)辭職多年,現(xiàn)已聯(lián)系不上;2、電纜材料進(jìn)場(chǎng),我方用目測(cè)和尺量進(jìn)行檢查,檢測(cè)材料的質(zhì)量問題應(yīng)由專門的檢測(cè)單位檢測(cè);3、電纜由哪方采購,我公司無權(quán)干涉.
經(jīng)審理查明:2012年11月12日森晟公司作為發(fā)包方與冶建公司作為承包方簽訂兩份《建設(shè)工程施工合同》,約定:冶建公司承包吉林市江灣路北改造項(xiàng)目江灣馨城小區(qū)B標(biāo)、C標(biāo)工程,工程內(nèi)容為施工圖范圍內(nèi)所有項(xiàng)目;開工日期為2011年11月12日,竣工日期為2013年12月31日;B標(biāo)合同價(jià)款226000000元,C標(biāo)合同價(jià)款152000000元;第七條材料設(shè)備供應(yīng)約定,發(fā)包人供應(yīng)材料設(shè)備的結(jié)算方法:每月對(duì)賬,雙方代表簽字確認(rèn)。承包人采購材料設(shè)備的約定:先定樣品,價(jià)格雙方簽字后確認(rèn)。附件3房屋建筑工程質(zhì)量保修書,第一條工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容約定:承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱和供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:按通用條款執(zhí)行。第二條質(zhì)量保修期約定,電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年。2014年8月27日,森晟公司與冶建公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議,約定吉林市江灣路北改造項(xiàng)目江灣馨城小區(qū)B標(biāo)工程,因工程量增加,現(xiàn)合同價(jià)款增加為270000000元。2014年7月20日,北京思泰工程造價(jià)咨詢有限公司受森晟公司的委托,對(duì)吉林市江灣路北改造項(xiàng)目江灣馨城小區(qū)B標(biāo)工程結(jié)算造價(jià)進(jìn)行審核,審核報(bào)告載明開工日期為2011年11月12日,竣工日期為2013年10月31日,審定工程造價(jià)為247267672元。
2011年10月14日,森晟公司與吉林建設(shè)監(jiān)理有限公司簽訂《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》,約定森晟公司委托吉林建設(shè)監(jiān)理有限公司對(duì)江灣路北改造項(xiàng)目(3#、4#住宅、7#、8#住宅、B1#、B2#網(wǎng)點(diǎn)、B3#商業(yè)用房、D2#地下汽車)進(jìn)行監(jiān)理,合同自2011年10月15日開始實(shí)施,至2013年6月30日完成。2011年11月25日,森晟公司與吉林建設(shè)監(jiān)理有限公司簽訂《建設(shè)工程委托監(jiān)理合同》,約定森晟公司委托吉林建設(shè)監(jiān)理有限公司對(duì)江灣路北改造項(xiàng)目(1#、2#、5#、6#住宅、C1#、C2#網(wǎng)點(diǎn))進(jìn)行監(jiān)理,合同自2011年11月26日開始實(shí)施,至2013年8月30日完成。
2018年7月27日,森晟公司向冶建公司發(fā)送森晟字【2018】11號(hào)“關(guān)于對(duì)江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜需要更換的通知”,該通知載明:因江灣馨城小區(qū)電梯電纜及住宅部分電纜外皮破裂嚴(yán)重,涉及小區(qū)居民用電及電梯出行安全問題,請(qǐng)貴公司積極組織技術(shù)人員更換外皮開裂的電纜,保證小區(qū)居民用電及乘電梯出行安全。2018年7月30日,冶建公司向森晟公司做出吉冶建字【2018】6號(hào)《關(guān)于對(duì)江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜需要更換的通知》的回復(fù),該回復(fù)載明:我單位施工質(zhì)量沒有問題,貴公司應(yīng)尊重事實(shí),承擔(dān)全部責(zé)任。沒有理由找我單位進(jìn)行更換。2018年8月3日,冶建公司向森晟公司出具《關(guān)于對(duì)江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜需要更換的通知》回復(fù)的補(bǔ)充,該補(bǔ)充載明:關(guān)于該電纜出現(xiàn)破裂問題,我公司要求貴公司與我公司共同委托具有資質(zhì)的鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)電纜進(jìn)行質(zhì)量鑒定。若貴公司不進(jìn)行質(zhì)量鑒定,強(qiáng)行更換電纜,我公司不負(fù)任何法律責(zé)任。2018年8月8日,冶建公司向森晟公司做出吉冶建字【2018】7號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)吉林省電力有限公司吉林供電公司就江灣馨城電纜導(dǎo)線絕緣外皮開裂要求整改的通知》的回復(fù),該回復(fù)載明:2018年8月7日我公司收到貴公司提供的森晟字【2018】11號(hào)文及相關(guān)照片,依據(jù)照片顯示,我公司初步判斷是電纜質(zhì)量問題。但電梯、電纜等主要材料及設(shè)備為貴公司直接采購和付款,若貴公司還是推諉,那么造成的一切安全和法律責(zé)任均由貴公司承擔(dān)。因此請(qǐng)貴公司迅速查證供貨廠家和供貨渠道并及時(shí)處置,以免造成嚴(yán)重后果。2018年8月15日,森晟公司向冶建公司做出森晟字【2018】13號(hào)“關(guān)于對(duì)江灣馨城電纜導(dǎo)線絕緣外皮開裂吉冶建字【2018】7號(hào)回復(fù)函的回復(fù)”,載明:我公司開發(fā)建設(shè)的江灣路北改造項(xiàng)目——江灣馨城小區(qū)是由貴公司總包承建的,經(jīng)核實(shí),建設(shè)工程施工合同、工程結(jié)算審核報(bào)告均為貴公司的公司行為。因此,江灣馨城小區(qū)電梯及入戶電纜質(zhì)量發(fā)生問題應(yīng)由貴公司負(fù)責(zé)解決,請(qǐng)貴公司接到本函后,迅速更換有問題的電纜。2018年8月9日,森晟公司向項(xiàng)目管理公司做出森晟字【2018】12號(hào)“關(guān)于江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜外皮開裂導(dǎo)致重大安全隱患的函”,該函載明:因江灣馨城小區(qū)電梯電纜及住宅部分電纜外皮破裂嚴(yán)重,涉及小區(qū)居民用電及電梯出行安全問題,由于江灣路北改造項(xiàng)目——江灣馨城小區(qū)由貴公司負(fù)責(zé)監(jiān)理,請(qǐng)貴公司積極組織技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)查看外皮開裂的電纜,分析原因,保證小區(qū)居民用電及乘電梯出行安全,并請(qǐng)貴公司積極與我公司溝通解決此問題。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:森晟公司提供的建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程委托監(jiān)理合同、結(jié)算審核報(bào)告、森晟字【2018】11號(hào)關(guān)于對(duì)江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜需要更換的通知、吉冶建字【2018】6號(hào)《關(guān)于對(duì)江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜需要更換的通知》的回復(fù)、《關(guān)于對(duì)江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜需要更換的通知》回復(fù)的補(bǔ)充、吉冶建字【2018】7號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)吉林省電力有限公司吉林供電公司就江灣馨城電纜導(dǎo)線絕緣外皮開裂要求整改的通知》的回復(fù)、森晟字【2018】13號(hào)“關(guān)于對(duì)江灣馨城電纜導(dǎo)線絕緣外皮開裂吉冶建字【2018】7號(hào)回復(fù)函的回復(fù)、森晟字【2018】12號(hào)關(guān)于江灣馨城小區(qū)電梯電源電纜和住戶入戶電纜外皮開裂導(dǎo)致重大安全隱患的函及雙方當(dāng)事人的當(dāng)庭陳述等。
冶建公司提供的(2018)吉0521民初595號(hào)民事判決書,與本案不具有關(guān)聯(lián)性,本院不予采信
判決結(jié)果
駁回吉林市森晟房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)25元,由吉林市森晟房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在接到判決書之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于吉林省吉林市中級(jí)人民法院
合議庭
審判員仲菲艷
二〇一九年八月二十日
書記員張倩倩
判決日期
2020-03-25