国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告合肥市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)理公司）與被告合肥中民筑友智造科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱中民公司）建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛一案,本院于2019年8月5日立案后，依法組成合議庭，于2019年9月24日公開開庭進(jìn)行了審理，原告監(jiān)理公司委托訴訟代理人張華勝，被告中民公司委托訴訟代理人陳磊均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

原告監(jiān)理公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、請(qǐng)求判令解除監(jiān)理公司與中民公司簽訂的《建設(shè)工程監(jiān)理合同》；2、請(qǐng)求判令中民公司立即支付剩余10%合同工期內(nèi)監(jiān)理費(fèi)28000元及延期監(jiān)理服務(wù)費(fèi)252000元；3、請(qǐng)求判令中民公司支付逾期付款利息4567.5元（年利率4.35暫計(jì)算至2019年6月30日，以后順延至實(shí)際支付之日止）。 原告監(jiān)理公司訴稱的事實(shí)和理由：2017年2月，監(jiān)理公司與中民公司簽訂的《建設(shè)工程監(jiān)理合同》，合同約定：由監(jiān)理公司為中民公司所屬中民筑友綠色建筑（合肥）科技園項(xiàng)目提供監(jiān)理服務(wù)，合同同時(shí)對(duì)合同工期、監(jiān)理酬金、違約責(zé)任等作出明確約定。后雙方又簽訂補(bǔ)充協(xié)議對(duì)原合同部分條款作出變更，變更后約定，合同工期為十個(gè)月，自2017年6月1日至2018年3月30日止，監(jiān)理延期服務(wù)自2018年4月1日起至竣工備案登記表手續(xù)完成；合同工期期滿后，十日內(nèi)付至合同監(jiān)理費(fèi)總額的90%；3、延期監(jiān)理費(fèi)用為28000元／月，按月支付。合同簽訂后，監(jiān)理公司按約履行合同約定的義務(wù)，中民公司也依約支付合同工期內(nèi)監(jiān)理費(fèi)252000元（90%）及六個(gè)月延期服務(wù)費(fèi)168000元。自2018年10月后，中民公司未繼續(xù)支付延期監(jiān)理服務(wù)費(fèi)，監(jiān)理公司多次發(fā)函要求其按合同約定履行付款義務(wù)，但其一直推諉、拖延。為維護(hù)合法權(quán)益，監(jiān)理公司現(xiàn)具狀至法院，請(qǐng)依法判如所請(qǐng)。 被告中民公司辯稱：一、我方認(rèn)為監(jiān)理公司并未全面履行合同義務(wù)：1、監(jiān)理公司配備的監(jiān)理人員人數(shù)不符合合同約定；2、配備人員崗位與約定以及備案不符；3、監(jiān)理公司未足期組織召開監(jiān)理例會(huì)，其最后一次召開監(jiān)理例會(huì)的時(shí)間是2018年8月24日，在8月24日之前應(yīng)當(dāng)召開57次，實(shí)際僅召開42次。二、本案附加工作即延期期間的酬金計(jì)算方法，本案延期期間的工作酬金應(yīng)當(dāng)為工期延長(zhǎng)60天以外的時(shí)間乘以延期期間在崗人員的工資、社保等實(shí)際發(fā)生費(fèi)用。三、本案存在工程量減少的情形，應(yīng)當(dāng)按比例縮減監(jiān)理費(fèi)用，2018年12月30日開始案涉工程量減少并于2019年5月27日全面停工。四、監(jiān)理公司作為監(jiān)理單位沒(méi)有妥善履行減損義務(wù)，對(duì)于損失擴(kuò)大的部分其應(yīng)當(dāng)依據(jù)責(zé)任比例進(jìn)行承擔(dān)，同時(shí)應(yīng)扣除擴(kuò)大部分的監(jiān)理費(fèi)用。五、監(jiān)理公司主張支付剩余10%的監(jiān)理費(fèi)用沒(méi)有合同依據(jù)，根據(jù)合同約定監(jiān)理公司移交全部監(jiān)理資料及工程竣工之后，我方才向其支付100%的監(jiān)理費(fèi)用。六、因?yàn)楸O(jiān)理公司存在違約行為，我方享有后履行抗辯權(quán)，因此監(jiān)理公司主張利息沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)。 當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無(wú)異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。佐證證據(jù)有《建設(shè)工程監(jiān)理合同》、《補(bǔ)充協(xié)議》、付款明細(xì)、《函》、《催款函》、監(jiān)理例會(huì)記錄及監(jiān)理日志等。 根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下： 2017年2月，監(jiān)理公司（乙方、監(jiān)理人）與合肥中民筑友科技（合肥）有限公司（甲方、委托人，2018年6月14日，變更為中民公司）簽訂了《建設(shè)工程監(jiān)理合同》，合同約定由監(jiān)理公司為中民公司的中民筑友綠色建筑（合肥）科技園項(xiàng)目提供監(jiān)理服務(wù)?？偙O(jiān)理工程師為李家炳，總監(jiān)代表、安裝監(jiān)理工程、土建監(jiān)理工程師最少各安排一名，且相關(guān)能力及工作態(tài)度需經(jīng)甲方認(rèn)可。酬金為28萬(wàn)元（含6%增值稅專用發(fā)票），監(jiān)理期限為自監(jiān)理下發(fā)開工令為準(zhǔn)開始實(shí)施，至工程竣工驗(yàn)收合格并協(xié)助施工完成決算報(bào)審工作止，計(jì)劃工期廠房6個(gè)月，綜合辦公樓6個(gè)月（不同期建設(shè)）。監(jiān)理人的義務(wù)，審查施工承包人提交的施工組織設(shè)計(jì)，重點(diǎn)審查其中的質(zhì)量安全技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案與工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的符合性；檢查施工承包人工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理制度及組織機(jī)構(gòu)和人員資格；檢查施工承包人專職安全生產(chǎn)管理人員的配備情況；檢查施工承包人提交的施工進(jìn)度計(jì)劃，核查承包人對(duì)施工進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整……委托人未能按期支付酬金超過(guò)28天，應(yīng)按專用條件約定支付逾期付款利息。監(jiān)理人應(yīng)在本合同約定的每次應(yīng)付款時(shí)間的7天前，向委托人提交支付申請(qǐng)書。支付申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)說(shuō)明當(dāng)期應(yīng)付款總額，并列出當(dāng)期應(yīng)支付的款項(xiàng)及其金額。在本合同有效期內(nèi)，因非監(jiān)理人的原因?qū)е鹿こ淌┕と炕虿糠謺和＃腥丝赏ㄖO(jiān)理人要求暫停全部或部分工作，監(jiān)理人應(yīng)立即安排停止工作，并將開支減至最小，除不可抗力外，由此導(dǎo)致監(jiān)理人遭受的損失應(yīng)由委托人予以補(bǔ)償。第三部分專用條款規(guī)定，委托人的違約責(zé)任，委托人逾期付款利息＝當(dāng)期應(yīng)付款總額×銀行同期貸款利率×拖延支付天數(shù)；監(jiān)理酬金支付方式為單體通過(guò)驗(yàn)收后，十日內(nèi)支付合同總金額60%，本合同工程竣工整體驗(yàn)收并移交監(jiān)理檔案資料后，十日內(nèi)支付合同總金額35%，質(zhì)保期為工程竣工后一年，到期后十日內(nèi)支付合同金額5%。除不可抗力外，因非監(jiān)理人原因?qū)е卤竞贤谙扪娱L(zhǎng)時(shí)，附加工作酬金＝本合同工期延長(zhǎng)60天以外時(shí)間（天）×延期期間在崗監(jiān)理人員工資、社保等實(shí)際發(fā)生費(fèi)用；因工程規(guī)模、監(jiān)理范圍的變化導(dǎo)致監(jiān)理人的正常工作量減少時(shí)，按減少工作量的比例從協(xié)議書約定的正常工作酬金中扣減相同比例的酬金。 此后，中民公司（委托人、甲方）與監(jiān)理公司（監(jiān)理人、乙方）又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，協(xié)議約定項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)期廠房6個(gè)月，綜合辦公樓6個(gè)月（不同期建設(shè)），監(jiān)理服務(wù)工期更改為總工期共計(jì)10個(gè)月（其中兩個(gè)月為免費(fèi)服務(wù)），工期自監(jiān)理下發(fā)廠房開工令開始計(jì)算（即2017年6月1日至2018年3月30日止），監(jiān)理延期服務(wù)自2018年4月1日起至項(xiàng)目竣工備案登記表手續(xù)完成，總監(jiān)及專業(yè)監(jiān)理工程師在建設(shè)主管部門名額銷號(hào)止；合同工期10個(gè)月期滿后，十日內(nèi)付至合同監(jiān)理費(fèi)總額的90%；延期服務(wù)監(jiān)理費(fèi)用按合同總監(jiān)理費(fèi)除以合同服務(wù)期（即280000÷10＝28000元／月），延期不足一個(gè)月的按一個(gè)月計(jì)算，貴司按28000元／月支付監(jiān)理延期服務(wù)費(fèi)。 上述合同及補(bǔ)充協(xié)議簽訂后，監(jiān)理公司為中民公司就案涉工程提供包括召開例會(huì)、安全檢查等相關(guān)監(jiān)理服務(wù)。因資金問(wèn)題，2018年12月16日，中民公司向施工單位提出案涉項(xiàng)目停工。2019年5月25日，施工單位、監(jiān)理公司、中民公司共同向合肥市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站經(jīng)開區(qū)分站提出《中止施工監(jiān)督申請(qǐng)書》，主要內(nèi)容為因資金問(wèn)題計(jì)劃于2019年5月27日至2019年6月26日期間停止施工，人員退場(chǎng)，申請(qǐng)中止施工監(jiān)督。案涉工程于2019年5月底全面停工。 2019年5月25日，因中民公司并未按約支付監(jiān)理服務(wù)費(fèi)，監(jiān)理公司向其發(fā)出《函》告，主要內(nèi)容為中民筑友綠色建筑（合肥）科技園項(xiàng)目，自2017年6月1日開工至今未竣工，非監(jiān)理人原因造成的延期，根據(jù)合同及補(bǔ)充協(xié)議的約定延期監(jiān)理服務(wù)費(fèi)按月支付乙方28000元／月，貴公司自2018年10月至今未支付監(jiān)理服務(wù)費(fèi)，我公司已開出3個(gè)月（10月-12月）監(jiān)理服務(wù)費(fèi)發(fā)票送呈貴公司，此款項(xiàng)至今甲方未支付，為項(xiàng)目正常有序建設(shè)請(qǐng)貴公司盡快支付（2018.10-2019.5）監(jiān)理服務(wù)費(fèi)。 2019年7月2日，監(jiān)理公司再次向中民公司發(fā)出《催款函》，主要內(nèi)容為：中民筑友綠色建筑（合肥）科技園項(xiàng)目，自2017年6月1日開工至今未竣工，非監(jiān)理人原因造成的延期，根據(jù)合同及補(bǔ)充協(xié)議的約定延期監(jiān)理服務(wù)費(fèi)按月支付乙方28000元／月，貴公司自2018年8月已支付延期監(jiān)理費(fèi)14萬(wàn)元（已開票送呈貴公司22.4萬(wàn)，實(shí)收14萬(wàn)），尚欠延期監(jiān)理費(fèi)28萬(wàn)（包括已開票和未開票的），請(qǐng)貴公司盡快支付。 經(jīng)查，中民公司已向監(jiān)理公司支付監(jiān)理服務(wù)費(fèi)共計(jì)42萬(wàn)元，標(biāo)準(zhǔn)均為28000元／月

一、解除原告合肥市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司與被告合肥中民筑友智造科技有限公司簽訂的《建設(shè)工程監(jiān)理合同》； 二、被告合肥中民筑友智造科技有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告合肥市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司支付監(jiān)理服務(wù)費(fèi)217000元及逾期利息（以217000元為基數(shù)，自2019年6月10日起，按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算至款清之日止）； 三、駁回原告合肥市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。 如果未按本判決指定的期限履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)5569元，由被告合肥中民筑友智造科技有限公司負(fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于安徽省合肥市中級(jí)人民法院

審判長(zhǎng)倪花 人民陪審員楊珊珊 人民陪審員孫世倉(cāng) 二〇一九年九月二十六日 法官助理李訥 書記員蘇明宇

2019-09-26