華星鋼構(gòu)股份有限公司、寧波宏騰園林建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書(shū)
案號(hào):(2019)浙0282民初9346號(hào)
判決日期:2019-10-12
法院:慈溪市人民法院
當(dāng)事人信息
原告華星鋼構(gòu)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱華星公司)與被告寧波宏騰園林建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱宏騰公司)建設(shè)工程分包合同糾紛一案,本院于2019年8月21日立案后,依法適用簡(jiǎn)易程序于2019年9月27日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告的委托訴訟代理人陳姝貞,被告的委托訴訟代理人蔡仁鋒到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無(wú)數(shù)據(jù)
案件基本信息
原告向本院提出訴訟請(qǐng)求:一、判令被告支付原告鋼結(jié)構(gòu)工程進(jìn)度款52.5萬(wàn)元,并支付自2017年11月17日起至款項(xiàng)清償日止、以52.5萬(wàn)元為基數(shù)、按中國(guó)人民銀行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的逾期付款損失。事實(shí)和理由:2017年3月15日,原、被告簽訂鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同,約定,被告將慈溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一期一2#廠房工程中鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目以包工包料的方式委托給原告施工。結(jié)算依據(jù)為上述鋼結(jié)構(gòu)結(jié)算價(jià)款下浮16.2%,下浮后暫定合同總價(jià)為850萬(wàn)元,并約定付款期限為:工程量完成30%時(shí)支付合同價(jià)的25%;工程量完成50%時(shí)支付合同價(jià)的10%,累計(jì)35%;工程量完成80%時(shí)支付合同價(jià)的20%,累計(jì)55%;竣工驗(yàn)收合格后支付合同價(jià)的15%,累計(jì)70%(暫扣15萬(wàn)元作為城建歸檔資料保證金);余款待審計(jì)后一次結(jié)清。合同簽訂后,華星公司按合同約定進(jìn)行施工,該工程于2017年11月17日完成竣工驗(yàn)收。根據(jù)合同約定,被告應(yīng)向原告支付合同價(jià)的70%即595萬(wàn)元,但被告未按約支付。2019年3月20日,原告委托律師向被告發(fā)送律師函催促被告付款,被告在2019年4月份支付了部分款項(xiàng),實(shí)際累計(jì)支付了527.50萬(wàn)元,尚有52.50萬(wàn)元進(jìn)度款未按約支付,故訴請(qǐng)如上。
被告答辯稱:雙方簽訂鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同屬實(shí)。2017年1月11日,被告宏騰公司與建設(shè)單位慈溪市新興建設(shè)投資有限公司簽訂建設(shè)工程施工合同后,就工程鋼結(jié)構(gòu)部分的工程與原告華星公司進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接,原告華星公司給予充分意見(jiàn)支持,獲得建設(shè)單位認(rèn)可同意后雙方簽訂了鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同。鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同在被告宏騰公司與建設(shè)單位簽訂的建設(shè)工程施工合同的基礎(chǔ)上制定,包括對(duì)工程項(xiàng)目、施工準(zhǔn)備、承包性質(zhì)、工程期限、工程質(zhì)量、安全文明施工、施工與設(shè)計(jì)變更、工程驗(yàn)收、糾紛解決、附則等九大項(xiàng)進(jìn)行充分的約定。工程于2017年11月17日竣工驗(yàn)收,但原告實(shí)際施工超期嚴(yán)重。根據(jù)雙方合同約定工期共計(jì)100天,原告實(shí)際施工從參與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)開(kāi)始扣除停復(fù)工時(shí)間,累計(jì)工期長(zhǎng)達(dá)192天,延期長(zhǎng)達(dá)92天,按雙方合同約定每延期一天罰款5萬(wàn)元從合同工程款中扣除,延期92天需罰款460萬(wàn)。三、就罰款問(wèn)題被告一直積極同建設(shè)單位進(jìn)行溝通協(xié)商,到目前為止尚未達(dá)成一致意見(jiàn)。因雙方之間簽訂的鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同建立在被告與建設(shè)單位簽訂的建設(shè)工程施工合同基礎(chǔ)上。訴前被告也就罰款問(wèn)題同原告進(jìn)行商議,包括本案訟爭(zhēng)的進(jìn)度款,被告希望原告等等,待被告與建設(shè)單位工程審計(jì)結(jié)束,就罰款事項(xiàng)處理結(jié)果出來(lái)之后再進(jìn)行支付,包括雙方對(duì)罰款如何承擔(dān)的問(wèn)題。故原告要求被告支付進(jìn)度款的請(qǐng)求雖系按合同執(zhí)行,但被告所應(yīng)支付的進(jìn)度款遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于原告應(yīng)承擔(dān)的罰款。
本院查明事實(shí)如下:
2017年3月15日,原、被告簽訂鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同一份,約定:被告將慈溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一期一2#廠房工程中鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目以包工包料方式委托給原告施工(實(shí)行承包施工)。承包范圍和內(nèi)容:慈溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一期一2#廠房工程施工圖及清單中鋼結(jié)構(gòu)部分和門(mén)窗所有工作內(nèi)容,包括所有工程聯(lián)系單和設(shè)計(jì)變更等,材料裝卸、水平、垂直運(yùn)輸及搬運(yùn),材料歸堆和文明施工等全部工序由原告承包施工。合同采用固定單價(jià)(審計(jì)后、經(jīng)被告確認(rèn)價(jià))計(jì)價(jià)方式;慈溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一期一2#廠房工程鋼結(jié)構(gòu)按照結(jié)算價(jià)(審計(jì)后、經(jīng)被告確認(rèn)價(jià))款下浮16.2%(稅金由原告承擔(dān))作為原告結(jié)算依據(jù),下浮后暫定合同總價(jià)為850萬(wàn)元,此結(jié)算價(jià)中包括直接費(fèi)(含措施費(fèi))、間接費(fèi)、管理費(fèi)、稅金及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等所有費(fèi)用。合同不支付預(yù)付款,原告必須具備滿足本工程的流動(dòng)資金。計(jì)量周期的約定:每月25日提交本月工程進(jìn)度表及下月進(jìn)度計(jì)劃及當(dāng)月完成工作量和工作價(jià)款表(附預(yù)算書(shū),必須含聯(lián)系單部分),上報(bào)建設(shè)方核定,核定后再支付進(jìn)度款。(1)工程量完成30%時(shí)支付合同價(jià)的25%;(2)工程量完成50%時(shí)支付合同價(jià)的10%,累計(jì)35%;(3)工程量完成80%時(shí)支付合同價(jià)的20%,累計(jì)55%;(4)竣工驗(yàn)收合格后支付合同價(jià)的15%,累計(jì)70%(暫扣15萬(wàn)元作為城建歸檔資料保證金);余款待審計(jì)后一次結(jié)清,原告向被告繳納結(jié)算價(jià)款5%的工程保修金。雙方商定工程總工期為100天,開(kāi)工日期暫定2017年3月1日,竣工日期暫定:2017年6月4日,具體開(kāi)工日期以被告書(shū)面通知為準(zhǔn)。工期每延誤一天罰款5萬(wàn)元從合同價(jià)款中扣除。
案涉工程于2017年11月17日竣工驗(yàn)收。經(jīng)原告催討,被告已累計(jì)支付原告進(jìn)度款527.50萬(wàn)元,尚余52.50萬(wàn)元至今未予支付。
2017年10月20日、同年11月3日,被告向原告發(fā)函,要求原告在工期內(nèi)完成工程,否則將按被告與慈溪市新興投資建設(shè)有限公司簽訂合同的相關(guān)條款執(zhí)行。
本案辯論終結(jié)后,被告向本院提交了反訴狀,要求原告支付被告工期延誤的罰款460萬(wàn)元。因被告提出反訴超過(guò)法律規(guī)定期限,本院告知被告應(yīng)另行主張。
以上事實(shí)由原告提供的鋼結(jié)構(gòu)工程承包合同、工商變更信息、房屋建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、律師函、快遞憑證、匯款記錄,被告提供的函及原、被告在庭審中的陳述予以證明
判決結(jié)果
被告寧波宏騰園林建設(shè)有限公司于本判決生效之日起七日內(nèi)支付原告華星鋼構(gòu)股份有限公司工程進(jìn)度款52.50萬(wàn)元,并支付原告自2017年11月17日始至實(shí)際清償日止、以52.50萬(wàn)元為基數(shù)、按中國(guó)人民銀行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算的逾期付款損失。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù),應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條及相關(guān)司法解釋之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息(加倍部分債務(wù)利息=債務(wù)人尚未清償?shù)纳Х晌臅?shū)確定的除一般債務(wù)利息之外的金錢(qián)債務(wù)×日萬(wàn)分之一點(diǎn)七五×遲延履行期間)。
案件受理費(fèi)9408元,減半收取計(jì)4704元,由被告負(fù)擔(dān),交納本院。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于浙江省寧波市中級(jí)人民法院
合議庭
審判員許建素
二〇一九年十月十二日
法官助理胡寅
代書(shū)記員俞培樺
判決日期
2019-10-12