廣東開平市三建集團(tuán)有限公司與廣東環(huán)凱微生物科技有限公司,廣東粵微食用菌技術(shù)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛申訴、申請(qǐng)民事裁定書
案號(hào):(2015)粵高法民申字第333號(hào)
判決日期:2015-04-17
法院:廣東省高級(jí)人民法院
當(dāng)事人信息
再審申請(qǐng)人廣東開平市三建集團(tuán)有限公司(下稱開平三建公司)因與被申請(qǐng)人廣東環(huán)凱微生物科技有限公司(下稱環(huán)凱公司)、廣東粵微食用菌技術(shù)有限公司(下稱粵微公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服廣東省廣州市中級(jí)人民法院(2014)穗中法民五終字第843號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭對(duì)本案進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無(wú)數(shù)據(jù)
案件基本信息
申請(qǐng)人開平三建申請(qǐng)?jiān)賹彿Q,申請(qǐng)人已分別于2008年4月、6月將中科院廣州分院、廣東省科學(xué)院生物高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范基地工程的部分竣工驗(yàn)收資料和竣工圖紙一式六份移交給被申請(qǐng)人,由于被申請(qǐng)人至今未將該部分資料退回申請(qǐng)人歸檔,導(dǎo)致申請(qǐng)人無(wú)法按合同約定的內(nèi)容進(jìn)行交付材料的工作,責(zé)任不在申請(qǐng)人。李某簽收的兩張收條應(yīng)是認(rèn)定事實(shí)和依法判決的關(guān)鍵證據(jù),原審判決卻不采信上述兩張收條錯(cuò)誤;被申請(qǐng)人明確要求申請(qǐng)人為其自行分包的工程統(tǒng)籌進(jìn)行竣工驗(yàn)收、匯總整理竣工資料歸檔,但至今都沒(méi)有向申請(qǐng)人提供相關(guān)的分包工程驗(yàn)收資料,導(dǎo)致申請(qǐng)人無(wú)法移交完整的檔案資料;原審判決認(rèn)定實(shí)際竣工日期為2009年3月6日不準(zhǔn)確,本案實(shí)際竣工日期應(yīng)認(rèn)定為2008年6月11日。請(qǐng)求本院對(duì)本案進(jìn)行再審
判決結(jié)果
駁回廣東開平市三建集團(tuán)有限公司的再審申請(qǐng)
合議庭
審判長(zhǎng)何文龍
審判員王麗芳
代理審判員馬惠華
二〇一五年四月十七日
書記員田良
判決日期
2015-04-17