国内精品自产拍在线少密芽,国产自产v一区二区三区c,l国产亚洲视频资源在线观看,99热门精品一区二区三区无码,瓜子小说网,亭亭玉立逗骄阳txt新浪,古文观止txt下载

原告重慶市起點(diǎn)機(jī)電設(shè)備管道安裝工程有限公司（以下簡稱起點(diǎn)公司）與被告重慶開利燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q開利公司）、第三人王磊建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2017年8月16日立案后，依法適用普通程序,公開開庭進(jìn)行了審理。原告起點(diǎn)公司的委托訴訟代理人張江霖，被告開利公司的委托訴訟代理人宋正東、第三人王磊到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)

暫無數(shù)據(jù)

原告起點(diǎn)公司向本院提出訴訟請求：1.被告開利公司向原告起點(diǎn)公司支付工程款4000000元；2.原告起點(diǎn)公司對石黔線、彭水支線燃?xì)夤艿拦こ添?xiàng)目享有優(yōu)先受償權(quán)；3.被告開利公司以4000000元為基數(shù)，按年利率24%為標(biāo)準(zhǔn)向原告起點(diǎn)公司支付從2013年5月8日至付清之日的違約金；4.本案訴訟費(fèi)由被告開利公司承擔(dān)。事實(shí)和理由：2012年2月15日，原告起點(diǎn)公司與被告開利公司簽訂《管道安裝施工合同》。合同約定起點(diǎn)公司承包石黔線、彭水支線燃?xì)夤艿拦こ?，工程地點(diǎn)為黑溪至彭水。合同簽訂后，原告起點(diǎn)公司按約組織施工。截至2014年12月底，原告起點(diǎn)公司完成了大部分工程，但被告開利公司未按約付款，原告起點(diǎn)公司迫于無奈停工。根據(jù)已完成的工程量，被告開利公司應(yīng)付原告起點(diǎn)公司工程款超過7000000元。 被告開利公司辯稱，一、被告開利公司已向原告起點(diǎn)公司支付了已完工工程80%的進(jìn)度款，并未拖欠工程款。二、施工合同當(dāng)屬無效合同，違約金的約定也無效，故原告起點(diǎn)公司無權(quán)主張工程款優(yōu)先權(quán)和違約金；三、被告開利公司沒有拖欠工程款，故不應(yīng)當(dāng)支付違約金。 第三人王磊述稱：認(rèn)可原告起點(diǎn)公司的訴訟請求，第三項(xiàng)違約金的起算時(shí)間應(yīng)當(dāng)為2014年1月31日，因被告開利公司于2014年1月支付了我方500000元工程款，我方不認(rèn)可被告開利公司的答辯意見。 本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：2012年2月15日，原告起點(diǎn)公司作為乙方與被告開利公司作為甲方簽訂《彭水支線管道天然氣工程項(xiàng)目管道安裝施工合同》。合同約定：第一部分協(xié)議書……一、工程概況工程名稱：石黔線彭水支線燃?xì)夤艿拦こ坦こ痰攸c(diǎn)：黑溪—彭水工程內(nèi)容：氣源輸氣管網(wǎng)安裝工程……二、工程承包范圍乙方從甲方指定處領(lǐng)取管材和輔材（即彎頭、三通、補(bǔ)傷補(bǔ)口用熱縮套等；輔材費(fèi)用，按甲方進(jìn)價(jià)，在乙方工程款中據(jù)實(shí)計(jì)算扣減結(jié)算）。1.管溝土石方工程量：管溝開挖、穿越公路大開挖、管線經(jīng)過的曬壩切割、溝渠石拆除（含原恢復(fù)）、護(hù)坡堡坎砌筑、護(hù)管保管制作、套管敷設(shè)、管溝回填（原貌恢復(fù)）、余土外運(yùn)；不含青苗及附著物補(bǔ)償、但超過沿管線三米寬的青苗及附著物補(bǔ)償和抬布管所損壞的青苗及附著物補(bǔ)償由乙方負(fù)責(zé)……2.管道焊接工程量：管道支架制作、管道氬電聯(lián)焊、焊接管線下溝、各種穿越安裝、補(bǔ)口補(bǔ)傷。三、合同工期開工日期：2012年2月15日，竣工日期：2012年10月30日，因甲方原因，需出具停工證明，工期順延。……五、合同價(jià)款本工程費(fèi)用實(shí)行單價(jià)包干計(jì)取，合同價(jià)款內(nèi)容：甲方提供主材、乙方提供勞務(wù)服務(wù)（含安全文明施工費(fèi)等）。（1）石黔線彭水支線燃?xì)夤艿?19×6.0線路安裝工程包干單價(jià)為：15.5萬元／公里。（2）甲方負(fù)責(zé)將主材運(yùn)送到甲乙雙方協(xié)商指定地點(diǎn)（主材二次轉(zhuǎn)運(yùn)1ＫＭ以內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)，超出1ＫＭ由甲方負(fù)責(zé)）。（3）凡穿越光纜和軍纜，乙方不負(fù)責(zé)施工；凡公路寬度≥5Ｍ的公路穿越，不論公路等級，均按實(shí)際重新計(jì)價(jià)。（4）凡河溝寬度≥5Ｍ的河溝穿越重新計(jì)價(jià)。（5）特殊施工路段，因地理?xiàng)l件限制增加的措施費(fèi)和工程費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商解決。（6）甲方負(fù)責(zé)管線沿途的協(xié)調(diào)問題，確保工程暢通。因民事問題、賠償問題等造成乙方誤工（每月誤工累計(jì)5日內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)，超出5日內(nèi)由甲方全部負(fù)責(zé)），應(yīng)賠償誤工工資。（7）結(jié)算金額以實(shí)際完成工程量和包干單價(jià)取費(fèi)進(jìn)行結(jié)算；工程結(jié)算總金額＝實(shí)際工程量×工程包干單價(jià)－扣減金額（領(lǐng)用輔材金額、超過三米寬青苗補(bǔ)償、布抬管青苗損壞賠償、其他應(yīng)扣減費(fèi)用等），以此結(jié)算金額為最終結(jié)算金額?！?、費(fèi)用付款方式：按雙方約定的工程進(jìn)度支付的方式和時(shí)間：管線焊接工程開工后，每三十天計(jì)量一次（按管道焊接實(shí)際完成工作量作為收方工作量），經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理和甲方代表審核無誤后，簽發(fā)工程進(jìn)度款支付憑證，七日內(nèi)支付工程進(jìn)度款。工程進(jìn)度款支付方式為：每次支付工程進(jìn)度款的80%，待工程完工后按17%進(jìn)行結(jié)算付款，留3%作為工程質(zhì)量保修金額；待質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題，全款付清?！?、違約、索賠和爭議……1.違約及違約金……（1）因甲方無正當(dāng)理由，不按本協(xié)議時(shí)間支付工程款，每推遲一天（國家規(guī)定的節(jié)假日順延）按合同金額的1%比例計(jì)算違約金，賠償給乙方?！?.爭議……（ｂ）發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工程：（1）單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工……第二部分專用條款（一）……第五條：甲方駐工地代表1、甲方駐工地代表及委派人員名單：甲方代表：等；職權(quán)：（1）甲方代表是甲方項(xiàng)目工程的現(xiàn)場主管，全權(quán)行使甲方對工程技術(shù)質(zhì)量及整個(gè)施工過程、進(jìn)度、工程量的管理和監(jiān)督……（2）對乙方執(zhí)行合同條款及相關(guān)技術(shù)規(guī)范的全過程進(jìn)行監(jiān)督和管理……7.代表甲方對乙方施工中發(fā)生的變更工程量進(jìn)行核實(shí)簽認(rèn)；8.代表甲方參加整個(gè)工程、工程資料的驗(yàn)收和工程質(zhì)量等級的評定并行使簽字認(rèn)定權(quán)……”原告起點(diǎn)公司于2012年3月進(jìn)場施工，并于2014年停止施工。本案涉案工程至今尚未完工也未進(jìn)行工程結(jié)算。 原告起點(diǎn)公司認(rèn)可其在被告開利公司處領(lǐng)取了價(jià)值512993.76元的輔材。日期為2012年9月20日的出庫單中載明“單價(jià)830元拾個(gè)彎頭補(bǔ)充上次不合格的彎頭”。原告起點(diǎn)公司認(rèn)為應(yīng)從輔材總額中扣除8300元。 被告開利公司向原告起點(diǎn)公司支付了2646340元。2012年8月23日，被告開利公司向起點(diǎn)公司支付100000元，2012年8月6日，被告開利公司向原告起點(diǎn)公司支付155000元，兩筆款項(xiàng)的匯款憑證均備注為設(shè)備款。原告起點(diǎn)公司認(rèn)為該兩筆款項(xiàng)系被告開利公司向原告起點(diǎn)公司支付已墊付的設(shè)備款，并非工程款，不應(yīng)計(jì)入已付工程款中。 2017年2月23日，重慶康華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司就本案涉案工程出具《造價(jià)鑒定意見書》，做出鑒定意見如下：“……二、鑒定依據(jù)……（三）計(jì)算依據(jù)：……1.施工合同（1）石黔線—彭水支線燃?xì)夤艿?19×6.0線路安裝工程包干單價(jià)為：15.5萬元／公里（5）特殊施工路段，因地理?xiàng)l件限制增加的措施費(fèi)和工程費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商解決。（6）乙方從甲方指定處領(lǐng)取管材和輔材（即彎頭、三通、補(bǔ)傷補(bǔ)口用熱縮套等，輔材費(fèi)用按甲方進(jìn)價(jià)，在乙方工程款中據(jù)實(shí)計(jì)算和扣減結(jié)算）……四、鑒定意見根據(jù)鑒定資料和鑒定相關(guān)規(guī)定，本工程鑒定意見分為可確定的工程造價(jià)鑒定意見和無法確定的工程造價(jià)鑒定意見。（一）可確定的工程造價(jià)鑒定意見本次鑒定范圍內(nèi)的工程造價(jià)鑒定金額為4816978.36元（不包括無法確定部分）……（二）無法確定的工程造價(jià)鑒定意見由于原、被告雙方對合同條款和簽證單有效性的理解存在爭議，此部分未包含在本次鑒定范圍內(nèi)的可確定部分的工程造價(jià)鑒定金額中。1.原、被告雙方對于合同條款‘特殊施工路段，因地理?xiàng)l件限制增加的措施費(fèi)和工程費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商解決’的理解存在爭議……本次鑒定中，根據(jù)質(zhì)證資料計(jì)算溝槽石方開挖工程量為5116立方米，涉及石方開挖與土方開挖的價(jià)差金額為（456305.70-239202.52＝）217285.18元，根據(jù)質(zhì)證筆錄（第一次）會議紀(jì)要，該部分金額未納入可確定的鑒定金額中。2.對于只有夏建新單獨(dú)簽認(rèn)的簽證，……該部分資料涉及金額511041.03元，根據(jù)質(zhì)證筆錄（第一次）會議紀(jì)要，該部分金額未納入可確定的鑒定金額中。3.……本次鑒定中，人工價(jià)格按照《重慶工程造價(jià)信息》公布的施工期間彭水縣人工信息價(jià)計(jì)算，具體單價(jià)為：土石方人工為49元／工日、土建、市政、維修人工為59元／工日、裝飾人工為94元／工日、機(jī)械人工為63元／工日、安裝人工為64元／工日、仿古、園林綠化人工為65元／工日。但原告提出，合同條款雖對于人工價(jià)格沒有約定，但應(yīng)按照簽證單中的簽認(rèn)的人工價(jià)格120元／工日進(jìn)行計(jì)算。若按照120元／工日進(jìn)行計(jì)算，涉及可確定部分造價(jià)增加889281.53元（即可確定部分造價(jià)調(diào)整為5706259.89元），涉及無法確定部分造價(jià)增加5488.76元（即不確定部分調(diào)整為733814.97元）……”《造價(jià)鑒定意見書》載明，如執(zhí)行120元／工日的人工價(jià)格，只有夏建新單獨(dú)簽認(rèn)的部分工程造價(jià)鑒定為556318.45元。原告起點(diǎn)公司因申請對本案涉案工程進(jìn)行工程造價(jià)鑒定花去鑒定費(fèi)150943.40元。 庭審中，原告起點(diǎn)公司舉示了《叉車叉天然氣管子結(jié)算清單》，該清單載明：“一中至楊柳巷29根×50元／根＝1450元，楊頭鋪至老糧站轉(zhuǎn)運(yùn)23根×50元／根＝1150元，巴巖地至鐵路橋35根×350元／根＝12250元，清平場后轉(zhuǎn)運(yùn)109根×200元／根＝21800元共計(jì)：大寫人民幣為叁萬陸仟陸佰伍拾元整，已付20000（大寫，貳萬元整）還欠16650（大寫：壹萬陸仟陸佰伍拾元整）收款方賬號：621528102731ＸＸＸＸ農(nóng)村商業(yè)銀行卡，戶名ＸＸ。甲方簽名：王磊乙方簽名：甯獅工程部夏建新見證2015年1月8日”，擬證明被告開利公司應(yīng)向原告起點(diǎn)公司支付叉車費(fèi)36650元。 另查明，本案涉案工程的施工并未進(jìn)行招標(biāo)。對于夏建新的身份，被告開利公司認(rèn)可其為被告開利公司的工程部副經(jīng)理。第三人王磊系涉案工程的實(shí)際施工人

一、被告重慶開利燃?xì)庥邢薰居诒九袥Q生效后十日內(nèi)向原告重慶市起點(diǎn)機(jī)電設(shè)備管道安裝工程有限公司支付工程款3366544.58元，并按中國人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率支付從2016年2月29日起至清償之日止的利息； 二、駁回原告重慶市起點(diǎn)機(jī)電設(shè)備管道安裝工程有限公司的其余訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 案件受理費(fèi)58970元（原告重慶市起點(diǎn)機(jī)電設(shè)備管道安裝工程有限公司已預(yù)交131844元），鑒定費(fèi)150943.40元（原告重慶市起點(diǎn)機(jī)電設(shè)備管道安裝工程有限公司已預(yù)交150943.40元），均由被告重慶開利燃?xì)庥邢薰矩?fù)擔(dān)。 如不服本判決，可在本判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于重慶市第四中級人民法院。同時(shí)，直接向重慶市第四中級人民法院或向本院預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，遞交上訴狀后上訴期滿七日內(nèi)仍未預(yù)交上訴案件受理費(fèi)又不提出緩交申請，或者提出緩交申請未被批準(zhǔn)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。 雙方當(dāng)事人在法定上訴期間內(nèi)均未提出上訴或僅有一方上訴后又撤回的，本判決發(fā)生法律效力。 本判決發(fā)生法律效力后，當(dāng)事人應(yīng)自覺履行判決確定的全部義務(wù)。一方不履行的，權(quán)利人可以向本院申請強(qiáng)制執(zhí)行。申請執(zhí)行的期限為兩年，該期限從法律文書規(guī)定履行期間的最后一日起計(jì)算；法律文書規(guī)定分期履行的，從規(guī)定的每次履行期間的最后一日起計(jì)算

審判長朱為 人民陪審員陳興華 人民陪審員周小霞 二〇一七年十二月十九日 書記員王瀟

2017-12-19